維修合同

時間：2022-07-01 20:57:52 維修合同我要投稿

【精華】維修合同范文七篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的維修合同7篇，希望能夠幫助到大家。

【精華】維修合同范文七篇

維修合同篇1

　　合同編號：_________

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　為規范機動車輛維修工作，經甲乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規訂立本協議，以便共同遵守。

　　1.本合同的下列術語應解釋為：

　1.1 “合同”系指甲方與乙方簽署的、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協議，包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。

　　1.2 “合同價” 系指根據合同規定，乙方在正確完全地履行合同義務后甲方應支付給乙方的價格。

　　1.3 “維修” 系指招標文件中規定的車輛大修、一、二級維護和小修、中修、車輛年檢以及其它有關汽車的維修服務。

　　1.4 “配件材料” 系指乙方根據合同規定在提供維修服務時必須向甲方提供的零部件及耗材。

　　1.5 “乙方”系指提供汽車定點維修服務的汽車維修廠家。

　　1.6 “甲方”系指接受維修服務的甲方。

　　2.服務范圍

　　車輛大修、各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目及交通事故車輛維修。

　　3.送修手續

　　3.1 送修車輛時，甲方經辦人必須按照要求填寫乙方的“車輛維修派工單”(以下簡稱“派工單”)。派工單上應填寫清楚送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計行駛里程、維修項目，經甲方經辦人簽字后交乙方，乙方憑此單確認項目的接修。

　　3.2 乙方在維修過程中發現其他(維修計劃以外)的故障，必須及時將情況反映給甲方，在取得甲方同意后方可繼續修理。

　　3.3 對甲方車輛乙方應以修復為主，能不更換的零部件盡量不予更換，確實不能修復或修復不經濟的零部件，在征得甲方同意后方可更換。

　　4.維修費用

　乙方應按照不超過《廣東省汽車維修行業工時定額和收費標準》中規定的工時定額和收費標準優惠計算維修費，優惠幅度及標準見附件報價表。

　　(1)維修費用應包括：工時費、材料費和稅金。

　　(2)工時費包括小修、大修項目收取工時費的標準。(小修、大修的含義在“維修工時費報價一覽表”中的備注已作說明)

　　(3)材料費即材料價格，在乙方開具的正式維修發票中須單獨列出。

　　5.竣工車輛交接手續

　　5.1 乙方維修車輛結束后，須填寫“車輛維修結算單”(以下簡稱“結算清單”)，認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價情況、工時費及質量保證期，注明優惠事宜后交甲方經辦人審核簽字。此單多聯復寫備查。

　　5.2 甲方應仔細檢查竣工車輛，如維修結果符合送修要求、維修費計算合理，甲方經辦人應在“結算清單”上簽字認可;如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理，或發現使用不符合要求的配件材料，甲方應以書面形式向乙方提出存在的問題，如乙方不能給予令人信服的答復，甲方可報請法定檢驗機構進行檢驗。

維修合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙兩方根據《住宅維修管理辦法》的有關規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成一致意見，就甲方的自有住房維修事項簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執行：

　　第一條維修標準及要求

　　1、甲方將位于寶積山路的房屋維修委托給乙方，各種材料由甲方自行購買。

　　2、乙方要根據甲方的要求進行維修，甲方將監督乙方實施。

　　3、維修項目：整個屋頂翻新，及墻體刷白。

　　4、維修要求：

　　① 乙方自行組織維修施工隊，并負責做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

　　② 乙方要在甲方指定的時間內負責清理完該工程造成的余泥雜物，逾期不清理的，甲方組織人員清理，費用由乙方負擔，并從甲方付給乙方的維修款中扣除。

　　5、乙方對甲方的房屋維修負責，要盡量保護室內的所有設施。

　　第二條付款

　　甲方向乙方支付3000(叁仟元整)元工人工資，乙方用于勞務支出。

　　第三條合同期限

　　合同有效期為年月日至年月日。

　　本合同未盡事宜，由雙方友好協商后解決，如無法解決，可向合同簽訂地法院提起訴訟。

　　本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式二份，甲、乙雙方各執一份，

　　甲方(簽名、指)：乙方(簽名、指)：

　　簽訂日期：年月日

維修合同篇3

　　委托方：（以下簡稱甲方）_________________

　　受委托方：（以下簡稱乙方）_________________

　　一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

　　二、產品名稱：___________型號：___________序號：___________故障原因：___________處理方法：___________收費金額：___________

　　差旅費：______________________

　　上門服務費：______________________

　　合計人民幣金額（大寫）：______________________

　　三、維修方式、維修地點：_____________________________________________

　　四、修復設備的交付方式、地點：_____________________________________________

　　五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_______日內修復并按第四條中規定的方式寄（送）出。

　　六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供______個月的保修。

　　七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

　　八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。

　　九、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，由_________仲裁委員會仲裁。

　　十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。

　　十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執_________份，傳真件有效。

　　十二、其它約定事項：_______________________________

　　甲方：（簽字）_________________

　　乙方：（簽字）_________________

　　聯系電話：_________________

　　_________年_____月_____日

維修合同篇4

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：房屋維修工程。

　　2、工程地點：。

　　3、工程范圍：本工程涵蓋房屋部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內墻面、棚面發霉維修等工程，具體內容見附件：《甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單》。

　　4、合同工期：開工日200年月日，竣工日200年月日，該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

　　二、工程服務形式

　　包工、包料、包工期、包質量。

　　三、結算方式

　　甲、乙雙方及監理人員就需要維修部位及工程量，進行技術聯系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方及監理人員簽字確認后的技術聯系單內容為基準，甲、乙雙方依據北京市20 年定額進行結算，確定工程總造價。

　　甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單，作為合同附件附后。

　　四、工程總價

　　暫定為人民幣萬元(最終以甲、乙雙方確認的結算值為準)。

　　五、工程質量監督與檢查驗收

　　乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收，驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時，對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續維修，并承擔逾期責任。

　　六、工程款支付

　　1、工程款支付方式為支票。

　　2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內，甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。

　　3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告，雙方按本合同約定標準進行結算，結算值經甲方確認后，甲方向乙方支付至結算值的60%。

　　4、乙方維修過的部位經過一個雨季過后，未發現滲漏、發霉現象，甲方于20 年月日前向乙方支付至結算值的95%。

　　5、剩余5%工程款留作保修金，保修期滿后十日內如無質量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。

　　6、甲方每次付款的同時，乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票，否則，甲方有權拒絕支付工程款。

　　七、保修

　　1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為5年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。

　　2、工程保修金為工程款的5%，保修期滿后十日內，甲方將保修金的剩余部分無息返還。

　　3、保修期內，如維修工程出現質量問題，乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修，并應在甲方確定的合理期限內修復完畢，如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的，甲方有權另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

　　4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償等。

　　5、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。

　　乙方保修負責人姓名：聯系電話：通訊地址：郵政編碼：

　　八、違約責任

　　1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價5的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。

　　2、乙方未經甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件于兩日內退場，雙方于乙方退場后結算。

　　3、乙方違反本合同其他任何一項義務，經甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。

　　4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范及環保要求引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

　　5、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同。

　　6、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。

　　7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金，

　　如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應賠償甲方所受到的損失。

　　九、安全施工

　　乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。

　　十、施工責任

　　1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶及下屬有關部門協調。乙方按施工工藝要求施工。

　　2、乙方在施工中要保護好小區內的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業規定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。

　　3、乙方指派為本工程駐工地代表，按本合同要求組織施工，保質、保量、按期完成本合同規定之內容。并負責與甲方進行溝通、聯系，該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為，均由乙方承擔責任。

　　4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質量標準要求進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，確保工程達到合同約定及甲方要求。

　　5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。

　　6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，竣工前做好衛生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。

　　7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監督，為檢查、檢驗、監督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。

　　8、維修施工所需辦理的一切審批手續(指按有關法律法規規定需報批的項目)由乙方負責辦理并承擔費用，一切責任由乙方承擔。

　　9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權解除本合同。

　　10、乙方在維修過程中應注意與維修業主保持良好的溝通，避免產生糾紛，如因乙方原因與維修業主產生糾紛而使甲方受到損失的，由乙方承擔責任，甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有權向乙方追償。

　　11、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方及業主的財產、物品，不得破壞小區內的建筑物及相關設施、設備。在維修工程中，凡由于乙方原因導致甲方或第三人人身或財產損害的，乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、業主或有關權利人有權向乙方追償。

　　十一、其它

　　1、本工程如涉及工程價款的確認，相關的確認需經甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效，其他人(除法定代表人)簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章(例如簽證章等)，甲方均不予認可。

　　2、如涉及工程量的確認，必須經甲方代表、工程部經理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效，缺一不可。

　　3、甲、乙雙方確定的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同壹式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　5、未盡事宜或合同執行中發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成，提交該維修工程所在地人民法院解決。

　　甲方：乙方： (蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　(簽字) (簽字)

　　授權代表：授權代表：

　　(簽字) (簽字)

　　簽訂日期：20xx年月日簽訂日期：20xx年月日

維修合同篇5

　　甲方：_______________（以下簡稱甲方）

　　乙方：_______________（以下簡稱乙方）

　　因乙方承接甲方的施工升降機（或塔式起重機）安裝、拆除、維修施工任務，為確保乙方施工人員的安全及設備安全，根據合同加強安全生產工作的要求和國家有關安全標準，經甲乙方雙方平等協商，自愿簽訂本協議，并共同遵守本協議所有條款。

　　一、承包工程項目

　　1.工程項目名稱：_______________

　　2.工程地址：___________________

　　3.承包范圍：___________________

　　4.承包方式：___________________

　　5.施工期限：___________________

　　二、乙方在本工程施工期間，必須保證以下責任目標

　　1.安全目標：

　　1.1杜絕發生死亡事故。

　　1.2避免發生重傷，輕傷頻率控制在年3‰以下。

　　2.管理目標：

　　2.1分包方與相關人員的施工安全技術交底和三級教育率100％。

　　2.2分包方的特殊工種持證上崗合格率達到100%。

　　2.3每月由分包方相關負責人對設備安全檢查和反饋率達到100％。

　　2.4及時消除重大事故隱患，一般隱患整改率達到100％。

　　三、甲方的權利、義務和責任

　　（一）甲方的權利

　　甲方有權要求乙方嚴格執行安全生產法規、標準，遵守安全生產規章制度、安全操作規程，落實事故防范措施。

　　甲方有權要求乙方履行安全生產職責，對乙方違反甲方安全規定的行為進行制止和處罰，嚴重違章的有權要求乙方停工限期整改，對不能按要求整改且存在嚴重安全隱患的施工隊伍，甲方有權單方中止合同，并不承擔違約責任。充分體現“安全一票否決制”的嚴肅性。

　　甲方有權要求乙方維護好各種工器具、設備和器材，對不符合施工（安裝、拆除、維修）安全使用規定的設備和工器具有權禁止其使用。

　　甲方對乙方進入施工現場且未進行安全教育的人員，有權對其停工。

　　甲方有權對乙方制定的安全方案和安全措施進行審查、審批和檢查落實，對無方案、無措施和措施不落實的有權停止其作業。

　　甲方有權對乙方施工（安裝、拆除、維修）人員的勞動保護著裝及特殊防護用品進行安全檢查，對不符合安全規定的有權停止工作。

　　甲方有權對乙方施工（安裝、拆除、維修）人員的“三違行為”進行處罰，處罰辦法：（1）進入施工現場不戴安全帽及不正確佩戴的處罰____元/人次，高處作業不系安全帶處罰____元/人次。（2）違章使用嚴禁使用的工器具、設備處罰____元。（3）禁止偷盜塔吊、電梯安裝相關設備及配件，如發生此類事件調查核實后，按照所偷盜設備、配件價格雙倍賠償，造成誤工及數額較大情節嚴重者，移交當地公安機關處理。

　　（二）甲方的義務

　　甲方必須認真貫徹國家、有關省、市和上級勞動保護、安全生產主管部門頒發的有關安全生產、消防工作的方針、政策，嚴格執行有關勞動保護法規、條例、規定。

　　向乙方提供擬安裝設備位置的基礎施工資料，確保建筑起重機械進場安裝、拆卸所需的施工條件。施工現場有多臺塔式起重機作業時，應當組織制定并實施防止塔式起重機相互碰撞的安全措施。

　　甲方應根據不同施工階段、周圍環境以及季節、氣候的變化，對建筑起重機械采取相應的安全防護措施。

　　甲方應制定建筑起重機械使用應急救援預案，并做交底。

　　在建筑起重機械活動范圍內設置明顯的安全警示標志，對集中作業區做好安全防護。

　　（三）甲方的責任

　　甲方負責審批乙方制定的施工（安裝、拆除、維修）安全方案，指定專人負責對乙方施工（安裝、拆除、維修）人員進行安全技術、作業環境、危險程度、應急方式的安全交底，并監督檢查執行。

　　甲方為乙方提供和創造施工（安裝、拆除、維修）作業所必須具備的安全環境與勞動條件。若施工現場需動火時，甲乙雙方派專人監護。動土作業時，由甲方負責聯系相關辦理手續，并監督標明的地下管道、電纜等隱蔽工程的標高及走向，同時進行現場確認標識。

　　甲方負責施工（安裝、拆除、維修）過程中因甲方原因造成的事故。

　　甲方負責對乙方在施工（安裝、拆除、維修）過程中發生的事故進行調查。

　　四、乙方的權利、義務和責任

　　（一）乙方的權利

　　對甲方的安全管理提出合理化建議和改進意見。

　　在施工（安裝、拆除、維修）作業中，對甲方違章指揮、強令冒險作業，乙方有權拒絕執行。

　　乙方有權要求甲方聯系作業所在單位提供符合施工（安裝、拆除、維修）的安全條件和環境。

　　（二）乙方的義務

　　乙方必須認真貫徹國家、有關省、市和上級勞動保護、安全生產主管部門頒發的有關安全生產、消防工作的方針、政策，嚴格執行有關勞動保護法規、條例、規定。

　　乙方應當按照建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案及安全操作規程組織安裝、拆卸作業。乙方的專業技術人員、專職安全員應當進行現場監督，技術負責人應當定期巡查。

　　乙方進行安裝時，應組織相關人員施工安全技術交底，并簽字確認，并加蓋安裝單位公章。

　　建筑起重機械安裝完畢后，乙方按照安全技術標準及安裝使用說明書的有關要求對建筑起重機械進行自檢、調試和試運轉。自檢合格的，應當出具自檢合格證明，并向甲方進行安全使用說明。

　　（三）乙方的責任

　　乙方必須履行安全職責，嚴格執行安全法規、標準，認真遵守《安全生產法》和安全生產規章制度，安全操作規程，落實事故防范措施。

　　建立健全施工（安裝、拆除、維修）現場安全督察體系和網絡，明確安全第一責任人，現場作業要有專人負責安全。

　　乙方施工（安裝、拆除、維修）作業人員未接受入廠安全教育，以及進入現場未進行作業前安全教育的，嚴禁進入現場作業。

　　乙方施工（安裝、拆除、維修）人員必須嚴格執行施工電梯、塔吊以及乙方施工（安裝、拆除、維修）作業所在單位的安全技術規程和管理制度、相關規定，自覺接受作業所在單位、甲方安全部門及安全管理人員的監督檢查。

　　乙方應根據施工（安裝、拆除、維修）作業項目的內容編制《施工組織方案》與《安全措施》，經作業所在單位和甲方審核批準后方可實施。

　　乙方所使用的工器具及安全設施必須符合安全規定，嚴禁使用不符合規范要求的工器具。

　　乙方進入現場作業的各種勞動保護、安全防護及消防器材應自備。

　　乙方施工（安裝、拆除、維修）作業人員應在規定的區域內作業，未經甲方許可不得超區域作業。節假日、夜間和作業所在單位休息時間施工（安裝、拆除、維修）必須經甲方和作業所在單位的同意。不得擅自動用作業所在單位的各種設備，否則后果自負。

　　乙方人員進入現場前必須按規定穿戴好勞動防護用品，施工休息期間不得亂竄。

　　乙方在施工現場必須設立明顯的安全警示標志，在廳門外必須設紅色警示燈。

　　乙方在必須服從作業所在單位和甲方安全管理人員管理。

　　乙方在易燃易爆生產區域使用的臨時電纜中間不得有斷頭線，并要懸空以防破損漏電打火花。

　　乙方在生產區域施工（安裝、拆除、維修）作業嚴禁用鐵器敲擊現場設備和管線。

　　乙方在生產區域施工（安裝、拆除、維修）清理時，嚴禁亂堆亂放清理的廢棄物和可燃物，保證作業現場的文明施工。

　　五、違約責任及處理

　　除了以上甲方“責任”中所明確的，甲方原因所導致的安全事故的責任，由甲方承擔以外。在本次生產過程中所發生的安全事故，造成的甲乙雙方的人、財、物的`經濟損失及法律責任均應由乙方自行承擔。具體涵蓋以下方面：

　　乙方承擔未受有關安全教育，未按規定穿戴勞動防護用具，不服從甲方安全管理、超指定區域、超時限作業而造成的各種事故責任。

　　乙方承擔違反甲方或作業所在單位的安全管理制度和規定，違反安全規程、不按施工方案作業、安全技術措施不落實、現場安全管理不到位而造成的各種事故責任。

　　乙方承擔由于自身違章指揮、違章作業、違反勞動紀律、擅自動用作業所在單位設備而造成的各種事故責任。

　　由于乙方責任造成甲方人員、作業所在單位人員受到傷害和財產損失，由乙方負責賠償。

　　六、不可抗力責任劃分

　　由于不可抗力因素（如天災、戰爭、動亂）導致的安全生產事故，所造成的甲乙雙方人、財、物的經濟損失，由甲乙雙方各自承擔自身的人、財、物的經濟損失。

　　七、雙方在簽訂分包合同時，并簽訂本協議，與合同同時生效，未盡事宜可另行補充簽訂。

　　八、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽章）：_______________ 乙方（簽章）：_____________

　　甲方代表（簽章）：___________ 乙方代表（簽章）：_________

　　或委托人：__________________ 或委托人：________________

　　簽訂日期：__________________ 簽訂日期：________________

維修合同篇6

　　甲方：大連宏開科技發展有限公司（以下簡稱甲方）

　　乙方：

　　（以下簡稱乙方）

　　乙方有電腦臺，經雙方協商，現乙方愿意將電腦交給甲方做（硬件維修、硬件維護、軟件維修、咨詢等）服務，并達成如下維修服務條款：

　　一、合同期限：本合同的有限期為年，從年月日起至年月日止。

　　二、合同金額：----元。

　　三、付款方式：本合同實行先付費后服務的方式。

　　四、乙方可享受的權利（甲方的義務）：

　　1、在合同履行期間，甲方對乙方的電腦（軟件、硬件）故障進行維護（注：如需更換配件或維修配件所產生的費用，均由乙方支付），或乙方以付費方式，甲方提供正版軟件,提供安裝調試,并告知乙方在日常使用中的注意事項。

　　2、在合同履行期間，乙方可打電話向甲方咨詢有關使用所保修電腦的（網絡、軟件、硬件）問題。

　　3、在合同履行期間，當甲方接到乙方打來的維修服務電話后,在4小時內到達服務現場,8小時解決（按正規單位上班時間計算）。

　　4、乙方可以要求甲方為乙方代購電腦配件，以當時市場價提供給乙方，如乙方需要硬件維修，另行收費，但甲方不能為乙方提供假冒偽劣產品，如有發現，給予雙倍賠償。并保證三包服務期內的正常服務。

　　5、甲方不能對乙方電腦出現的故障久拖不決，如有違反乙方可以單方面解除合約，并由甲方退還當月所收的服務費

　　6、甲方每月20日給乙方進行檢修，若該日其中一方有特殊情況，雙方協商解決。

　　六、甲方職責

　　1、甲方有義務為乙方提供咨詢服務。

　　2、保證乙方的敏感信息（如數據資料、客戶信息等）不被泄漏。

　　3、不得干擾乙方的正常工作。

　　注:乙方電腦里的數據及資料需自行備份,若由病毒或甲方人員在維修過程造成乙方的數據及資料丟失,甲方不承擔任何責任。

　　七.未盡事宜，雙方協商解決。

　　本合同不得單方面擅自涂改、毀壞，否則合同失效。經雙方協商同意后，蓋章或簽名并付清本合同規定內容的維修服務費后，自合同規定日期起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，每份均具有同等法律效力，雙方應共同遵照執行。如一方認為另一方違法行為，可以向當地法律機關提起訴訟，以保護自己的權益。

　　如乙方需要續簽合同，需提前一個月通知甲方，否則到合同期滿時自動終止并失效。

　　附加說明：

　　本合同服務地點：

　　甲方（簽名或蓋章）：大連宏開科技發展有限公司

　　乙方（簽字或蓋章）：

　　年月日

　　外包收費標準 10臺以內 20xx元

　　20臺以內 3500元

　　30 臺以內 4500～5000元

　　40臺以上再議

　　針對有些企業單位的電腦長時間沒有清洗，我們將推出為電腦清洗的業務，若有需清洗的用戶，我們可提供上門服務，收費標準：

　　臺式機 30元/臺，筆記本 80～100元/臺（送修清洗）。

　　清洗協議

　　由于您的電腦長時間沒有清洗，在此期間可能導致有些部件氧化或老化，或已達到使用壽命，因此我們在清洗后，有可能造成電腦的某些部件的物理損壞或電腦不能正常使用，或您的數據丟失（請您先備份您的數據）。若您要同意，我將為您清洗。

　　用戶確認簽字：

　　年月日

維修合同篇7

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________