鋼結構委托加工合同

時間：2024-02-26 11:45:19 委托合同我要投稿

相關推薦

鋼結構委托加工合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同起到的作用越來越大，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的鋼結構委托加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

鋼結構委托加工合同

鋼結構委托加工合同1

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確托方（甲方）和受托方（乙方）的權利和義務，經甲乙雙方友好協商一致，簽訂本合同。

　　一、標的物數量、價款

　　詳見訂貨清單明細表。

　　二、交貨

　　1、交貨時間：________年________月________日。

　　2、乙方應將標的物運送至甲方指定地點________________________________，并承擔相關費用。

　　3、標的物運至交貨地點時，甲方對標的物的數量進行清點，如發現標的物數量與本合同第1條所述數量不符，則按下述方式處理：

　　（1）如甲方書面同意乙方按實際數量交付標的物，則視為對本合同第1條所述數量的變更；

　　（2）在甲方拒絕書面同意乙方按實際數量交付標的物的情況下，如實際標的物數量多于本合同第1條所述數量，則乙方應于當日將多交付的標的物運離甲方指定地點，相關費用由乙方承擔，否則視為乙方放棄對該等標的物的權利，甲方取得該等標的物的所有權，且甲方無需就此支付任何款項；如實際標的物數量少于本合同第1條所述數量，則視為乙方未能如期供貨，乙方應承擔本合同項下的違約責任。

　　4、甲方在對標的物數量進行清點的同時，依據本合同第3條的規定，對標的物質量進行初步驗收。如標的物初步驗收不合格，則乙方應負責在____日內調換合格的標的物，運至甲方指定地點，因此發生的費用由乙方承擔，乙方還應承擔遲延交付標的物的違約責任。

　　5、乙方應在甲方進行數量驗收及質量初步驗收完畢后，將標的物運至甲方指定的存放地點，并按甲方要求妥善擺放，乙方承擔相應費用。自標的物全部按甲方要求存放至甲方指定存放地點之時起，標的物毀損滅失的風險始由甲方承擔。

　　6、甲乙雙方確認，甲方對標的物初步驗收合格不免除乙方對標的物質量承擔保證的任何責任，也不影響甲方今后對標的物質量提出異議的任何權利。

　　三、加工要求及質量標準

　　1、乙方應完全利用自己的機器設備根據甲方提供的藍圖設計生產標的物，未經甲方事先書面同意，乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。

　　2、乙方應使用________材料，采用____________工藝進行加工。

　　3、乙方加工后的產品質量應達到____________________標準。

　　4、甲方有權隨時到乙方工廠檢驗標的物加工情況及質量，乙方應給予配合。

　　四、模板的安裝調試與售后服務

　　1、乙方負責模板及配件的安裝指導，____層模板施工期間，乙方派技術人員________人駐現場____小時服務，及時解決產品出現的問題。

　　2、乙方派駐現場的技術人員應服從甲方的統一管理調度，并遵守甲方的規章制度。如該等人員造成或遭到任何損失，乙方應自行承擔全部責任，且賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　五、付款方式

　　1、本合同簽訂日起____日內，甲方向乙方支付____元。

　　2、自乙方向甲方交付數量及質量初步驗收合格的全部標的物之日起____日內，甲乙雙方共同簽署合同價款確認單。

　　3、甲方在合同價款確認單簽署之日起____日內向乙方支付5.2款確認的合同價款金額減除5.1款已支付款項的余額的____%。

　　4、甲方在全部標的物安裝施工完工且通過驗收之日起________日內向乙方支付5.2款確認的合同價款金額減除5.1款已支付款項的余額的____%。

　　5、對于乙方因承擔本合同項下責任而需向甲方支付的違約金、損害賠償金等，甲方有權在向乙方支付本合同項下款項時直接扣除該等金額。

　　6、乙方應在甲方付款同時向甲方開具正式發票。

　　六、乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的托內容及要求從事代加工活動，高度重視生產甲方注冊商標的產品，保證產騎標，品質優良。

　　2、乙方為甲方提供商標各種組合、內外包裝設計及其它標有商標的包裝及印刷品等與甲方托加工品有關的內容。

　　3、乙方按照甲方確定的款式、規格、質量標準及交貨期限等要求進行生產。不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

　　4、乙方供給甲方所有的產品均為質量合格品，產品質量按照國家或企業的。相應產品的標準嚴格執行生產。若乙方生產的產品出現不合格、質量不達標等非甲方因素造成的損失全部由乙方承擔并甲方有權無償收回所有商標使用權和公司名稱使用權且終止本合同。

　　5、乙方負責__________________的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質量標準要求進行。甲方若需要第三方檢驗報告需告知乙方，檢測費用由甲方自行承擔。

　　6、乙方不得自己或交與除甲方以外的單位和個人銷售標有甲方商標的產品。

　　7、乙方嚴格管理標有甲方商標的包裝及印刷品，防止外流。

　　8、乙方不得為與甲方產生直接或間接市場競爭的第三方從事代加工；乙方不得將生產的產品授權給或另設立與甲方產生直接或間接市場競爭的第三方為經銷商。

　　9、乙方在上述加工品包裝上標注生產廠商名稱、廠址，生產許可證號、產品標準號等相關產品法律法規規定的標簽。

　　11、合同期滿或合同終止后，乙方不得使用甲方商標及標有甲方商標的包裝、印刷品。

　　12、嚴守甲方的'商業機密。

　　上述加工品的商標與版權歸甲方擁有，乙方不得將甲方的托加工品或仿制給除甲方以外的單位和個人使用或經銷。不得將本合同內容及產品價格等泄露給任何第三方。

　　七、違約責任

　　1、甲方違約責任。

　　如甲方遲延支付本合同項下的款項，則每遲延一日，甲方應按其遲延支付的金額的____%向乙方支付違約金，違約金總額不超過租賃物品的原值（合同附件二）。

　　2、乙方違約責任。

　　（1）如乙方延遲交付標的物，則每遲延一日乙方應按本合同第1條所述的合同總額的____%向甲方支付違約金，如乙方逾期超過____日，甲方有權解除本合同而無需對乙方承擔任何責任，且乙方應賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　（2）如乙方未經甲方事先書面同意，擅自將本合同項下的加工工作交付第三方或在第三方場所進行，乙方應按本合同第1條所述的合同總額的____%向甲方支付違約金，甲方有權立即解除本合同而無需對乙方承擔任何責任，且乙方應賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　（3）如甲方發現乙方在加工工藝、加工材料等方面違本合同規定，乙方應按本合同第1條所述的合同總額的____%向甲方支付違約金，甲方有權立即解除本合同而無需對乙方承擔任何責任，且乙方應賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　（4）如因乙方交付的標的物存在質量問題而延誤工期的，乙方應按本合同第1條所述的合同總額的____%向甲方支付違約金，甲方有權要求乙方自行承擔全部費用向甲方重新交付合格標的物或立即解除本合同而無需對乙方承擔任何責任，且乙方應賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　（5）如乙方技術人員擅自脫離甲方現場或無法取得聯系，該等情形每發生一次，乙方應按本合同第1條所述的合同總額的____%向甲方支付違約金，如該等情形累計發生____次，甲方有權解除本合同而無需對乙方承擔任何責任，且乙方應賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　八、合同生效

　　本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　九、禁止權利轉讓

　　任何一方不得將其在本合同項下無論是全部的還是部分的權利轉讓給第三方。合同一方將其合同權利轉讓的，該權利轉讓無效，對本合同他方不產生法律約束力，并視為該方違約，該方應向本合同他方支付相當于本合同標的額10%的違約金。

　　十、解決糾紛的方式

　　甲、乙雙方因本合同發生爭議，應當友好協商；協商不成，雙方同意按照以下第______種方式執行：

　　第一種：將本合同引起的或與本合同有關的一切爭議提交____仲裁員會并按該會仲裁規則仲裁；

　　第二種：任何一方均有權向本合同簽訂地人民提起訴訟。

　　本合同關于管轄的約定不因合同無效、撤銷及解除或本合同權利義務的轉讓而改變。

　　十一、補充條款

　　_______________________________________________________________________________________________________。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

鋼結構委托加工合同2

　　在委托合同中，受托人處理事務，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條

　　技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的'工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條

　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條

　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條

　　結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　年月日訂

鋼結構委托加工合同3

　　委托方：____________（簡稱甲方）

　　加工方：____________（簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的_______________工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。

　　四、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　五、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后_______________萬元為定金，_________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后__________天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在________小時內到現場處理問題。

　　六、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前_____天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后______小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5、_________________為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后______天內付清全部貨款。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式____份。

　　4、______________—開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，___________________前將全部鋼構件供完。

　　七、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的.原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在_______小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在_______小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后______個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　八、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供______天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天_______元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為______天，超過_______天時，乙方有權向甲方索取違約金_____________元。

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　九、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。