- 相關推薦
機械委托加工合同15篇
在當今不斷發展的世界，人們運用到合同的場合不斷增多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的機械委托加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
機械委托加工合同1
承攬方：____________________________________地址：____________
郵碼：____________
電話：____________法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________地址：____________
郵碼：____________
電話：____________法定代表人：____________
職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________代表人：________
____年____月____日
機械委托加工合同2
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲乙雙方本著互惠互利的合作原則，達成如下合同內容：
一、交接原料時雙方共同過秤，共同取回潮，原料、紗線均按照_______%的公定回潮率計算。
二、乙方收到原料后及時測指標，如果指標沒有達到要求，必須在24小時之內通知甲方。
三、乙方在確認甲方原料合格的情況下方可投產，如果原料不合格乙方應書面通知甲方，投產后生產過程產生的一切質量問題由乙方全部承擔，損失紗線按照_________元/kg賠償。因甲方原料原因造成損失，由甲方承擔。
四、生產計劃單下達以后，乙方應盡快排出具體交期，如果乙方耽誤交期，甲方有權向乙方索賠。
五、甲方委派跟單人員對整個紡紗過程進行全程跟蹤監督，乙方的各個生產工序必須全力配合。
六、在乙方工廠打的色樣經甲方確認后再開始大生產，乙方必須保證大貨紗的顏色和確認樣的顏色一致，色差不能低于四級。如果顏色出現問題，乙方應賠償全部紗線。
七、乙方免費提供包裝，包紗之前乙方需通知甲方人員驗紗。AB紗不同檔在管內標識上寫清楚。
八、乙方生產過程中制成率沒有達到合同要求，短缺紗線按照_________元/kg賠償。
九、下料按軟回絲、硬回絲、抄車毛分類包裝，綜合制成率如果沒有達到合同要求，乙方按照原料時價給甲方賠償。
十、合作過程中出現問題時，雙方應該及時解決，期限為_______天。
十一、單價及制成率：
注：_________。
1、上表中的批量為計劃成紗量。
2、結算方式：染紡按照實際成紗標重計算。紗染按照投料標重計算。
3、此單價為合同約定日期內的恒定價格，合作雙方的任何一方沒有權利私自更改。
十二、付款方式：
_____________________。
十三、如出現合同糾紛不能協商解決時，可通過法律仲裁解決。
甲方：_______________________
甲方代表：___________________
乙方：_______________________
乙方代表：___________________
_________年_______月_______日
機械委托加工合同3
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____
機械委托加工合同4
甲方(委托方)：
乙方(制作方)：
委托方和加工方合稱為雙方。 委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、 委托加工項目
1、委托加工產品：XXXXXXXXXX
2、數量： XX臺
3、合同總價：XXXXXXXXX元(大寫： )
4、交貨期限：按協議簽訂日起 XXX 天內交貨。
二、 委托方式和范圍：
甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
三、 實施細則：
1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。
2、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。
3、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
四、 包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、詳見附件1：《產品委托加工清單》。
五、 結算方式
1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。
2、乙方全部交貨后，由乙方開具普通發票交與甲方。
3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、 違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、 附則：
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械委托加工合同5
甲方(委托方)：
乙方(制作方)：
甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：
一、委托方式和范圍：
甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
二、實施細則：
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。
6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發票，付款方式采用滾動付款，雙方協商付款進度。
7、違約責任：按《合同法》規定。
三、附則：
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
機械委托加工合同6
甲方(委托方)：
乙方(制作方)：
甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：
一、委托方式和范圍：甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
二、實施細則：
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。
2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。
6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發票，付款方式采用滾動付款，雙方協商付款進度。
7、違約責任：按《合同法》規定。
三、附則：
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日關于機械委托加工合同甲方(委托方)：乙方(制作方)：委托方和加工方合稱為雙方。委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、委托加工項目
1、委托加工產品：
2、數量：臺
3、合同總價：元(大寫：)
4、交貨期限：按協議簽訂日起天內交貨。
二、委托方式和范圍：甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
三、實施細則：
1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。
2、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。
3、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
四、包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、詳見附件1：《產品委托加工清單》。
五、結算方式
1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額30%為訂金。
2、乙方全部交貨后，由乙方開具普通發票交與甲方。
3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5%的違約金。
2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、附則：
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日機械委托加工合同范文甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工作范圍與內容乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。
第二條合同期限本合同期限________年。
第三條承包方式包工不包料
第四條合同總價本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條材料供應
1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗;
2.乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。
第六條驗收標準
1.缺陷消除率100%;
2.微波設備運行率為9
9.8%;
3.交換設備運行率為9
9.9%;
4.調度總機運行率為9
9.9%。
第七條質量保證金
1.本合同質量保證金為合同總價的10%;
2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。
第八條付款方式甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月____日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月____日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。
第九條違約責任
1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛：因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力：由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。
第十二條合同變更：本合同簽訂后，如需修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
第十三條附則：本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期________年。本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：
1.撫順XX公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍
2.撫順XX公司與修配專業公司機械加工服務安全協議
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日
機械委托加工合同7
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工作范圍與內容
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。
第二條合同期限
本合同期限________年。
第三條承包方式
包工不包料
第四條合同總價
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條材料供應
1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗;
2.乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。
第六條驗收標準
1.缺陷消除率100%;
2.微波設備運行率為9
9.8%;
3.交換設備運行率為9
9.9%;
4.調度總機運行率為9
9.9%。
第七條質量保證金
1.本合同質量保證金為合同總價的10%;
2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。
第八條付款方式
甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月____日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月____日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。
第九條違約責任
1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛：
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力：
由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。
第十二條合同變更：
本合同簽訂后，如需修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
第十三條附則：
本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期________年。
本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：
1.撫順XX公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍
2.撫順XX公司與修配專業公司機械加工服務安全協議
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
機械委托加工合同8
甲方：公司 (以下簡稱甲方)
乙方： 公司 (以下簡稱乙方)
甲乙雙方依照《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方加工佛奧廣場石材幕墻工程項目外立面石材，達成如下協議。
一、 委托范圍：
甲方委托乙方加工外立面石材，甲方提供石材大板、排版圖、加工圖紙、加工尺寸清單。加工范圍包括按清單要求加工(含切割、打磨、拋光、開槽、鉆孔、倒角、倒邊、養護、排版、石材特性所需的六面防護、編號及所需的異型加工等)、包裝、運輸、裝卸及按甲方要求碼放在現場指定位置。
二、 加工數量及收費標準：
本合同石材加工數量按甲方提供的加工尺寸清單計算。
收費標準：_____________________
1、以上單價為包干價，包括了石材成品運輸到甲方指定工地的運費及其保險費、包裝費、裝卸費(乙方負責卸貨到甲方指定地點并按照甲方要求擺放)、稅費等費用。該單價亦不會因匯率波動、人工及物價變動而作調整。
2、合同總金額為暫定，數量亦為暫定數量，實際結算總價款時按約定單價及實際采購數量核算。
三、 石材加工質量要求及驗收辦法
1、石材加工質量精度必須符合《石材幕墻工程技術規范》及《石材加工質量標準》;加工尺寸要求長、寬邊及對角線誤差正0mm(或 mm)負1mm(或 mm)，厚度不超過正負1mm(或 mm)，平整度不超過正負1mm(或 mm)。貨到工地后不得有缺棱掉角，無明顯色差。
2、石材加工前須對原料進行挑選、排版，有暗裂、暗線、色線等質量缺餡的石材嚴禁加工，色調確保整個立面統一;板材、異型石材不允許粘接修補，不允許缺棱掉角、存在裂紋、色斑、色線、凹陷。
3、石材的排版：石材加工廠應對每一塊石材對應石材加工圖紙編號，標簽不能直接貼在正面上，以防止污染;石材加工時應全面考慮色差因素;
4、石材加工完成后須再次進行排版，做好標識，出廠時必須標明石材編號和尺寸，石材編號與排版圖加工圖一致;
5、石材加工完成，表面清洗、清潔，石材表面要求干凈整潔，尤其異型陰角處不能有加工痕跡，晾干后做六面防護，防護質量要求為油性兩遍;防護液品牌須由甲方確認后方可使用;
6、必須分區域、分部位，按編號進行包裝;嚴禁不同區域、不同部位的石材混裝，并做好包裝箱的標識;
7、石材成品出廠時，做好石材成品的保護工作，避免刮擦、劃痕、碰碎、掉角、崩邊、斷裂等現象;
8、甲方委托乙方加工的石材質量按甲方提供的圖紙要求及參照《石材幕墻工程技術規范》及《石材加工質量標準》，檢驗出廠。
9、乙方進場前應提前兩天以書面形式通知甲方，甲方負責組織石材安裝單位和監理工程師，由甲方與石材安裝單位在監理工程師的見證下共同清點;驗收時，若有質量異議(含包裝在內)，石材安裝單位需在收貨之日起 5 日歷天內書面通知乙方，乙方查證確屬乙方原因所致的，對不符合供貨條件的產品進行退換或者返工。倘若由于特殊原因，沒有對所有石材成品進行驗收，只是抽檢了部分石材，乙方承諾對此已收貨的石材成品事后如發現存在加工質量問題，乙方負責無償退換或返工(退換部分石材有乙方按甲方指定供應商采購并加工)。
四、 加工工期：
按甲乙雙方協商，根據工程進度，按甲方加工計劃要求進行。
五、 付款方式：
1、 合同簽訂后，甲方預付合同貨款的 %作為定金
2、 乙方按照甲方工程進度安排生產，進場石材數量必須由甲方指定人員驗收簽字為準。甲方驗收合格后10個工作日內支付當批次實際合格數量價款的 %(RMB)￥： ;(人民幣大寫 )。乙方向甲方提供同等金額的合法有效完稅發票。
3、 待整體工程安裝驗收合格后根據工程最終加工量辦理結算，甲方于 日內付清余款乙方提供相應有效的發票，否則不予支付。
4、 貨款結算依據：以實際發生的經甲方指定人員簽字確認合格材料的供應數量作為最終結算依據。
5、 貨款支付方式：(支票、現金、匯款)
六、 甲、乙雙方職責
(一) 甲方職責：
1、甲方為乙方提供石材大板。
2、甲方為乙方提供排版圖、加工圖紙、加工尺寸清單。
3、甲方負責制定石材加工計劃，或根據現場實際情況調整計劃。
4、甲方負責通知供貨商將石材大板運送到乙方指定地點。
5、甲方負責排版圖、加工圖、尺寸清單下料及成品驗收組織工作。
(二) 乙方職責：
1、提供甲方所需材料、配件的存放場所，物品應做到相對隔離。
2、乙方應嚴格按照甲方提供的加工圖、排版圖及加工清單進行加工，因乙方加工的規格尺寸不符合甲方要求，由此造成的損失由乙方承擔，如乙方發現加工圖中尺寸不詳或有誤，應在加工前與甲方溝通確認。
3、乙方在石材下料前需對原料進行挑選，切割完成后，需進行二次排版，并按排版圖編號，在石材上做好標識。
4、本工程的石材出材率控制在95%以上，石材的損耗率控制在0.5%，如超出部分由乙方承擔。
七、 合同爭議的解決：
甲乙雙方必須共同遵守本合同的各條款，凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，應由雙方通過友好協商解決。如果協商不能解決，任何一方可以向人民法院起訴。
八、 其它事項：
1) 本合同未盡事宜，雙方可協商后另簽補充協議。
2) 本合同經甲乙雙方代表簽字并加蓋雙方合同章后生效，本合同原件一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表人簽字： 代表人簽字：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
機械委托加工合同9
甲方(委托方)：_______________
乙方(加工方)：_______________
甲、乙雙方本著公平、自愿、互利的原則，通過友好協商訂立本合同，作為雙方合作及供應產品和服務的準則。
第一條委托加工產品
乙方按照合同約定和甲方要求，生產、制造并提供給甲方附件所示的產品(以下簡稱為產品)，詳細產品列表參看本合同附件《委托加工產品信息表》。
第二條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、產品生產所需原材料必須符合相關質量標準或甲方的要求，由乙方自行采購，乙方不得隱瞞原材料的缺陷，如果甲方發現乙方所使用的原材料存在缺陷，甲方有權要求退貨或換貨。
2、乙方生產選用其他質量標準原材料的，必須將相關標準合格文件提交甲方備案，經甲方加蓋公章的書面文件同意后方可執行;否則，甲方有權要求退貨。但是該過程監督并不免除乙方對最終成品應當承擔的任何責任[i2]。
第三條產品技術指標及要求
1、產品品質必須符合法律、行政法規、行業標準或規范有關質量標準、技術要求及環保要求的規定，且必須符合甲方有效企業產品標準(詳見附件)。
2、產品同樣需符合甲方指定封存樣板、樣品、乙方提供的技術指標及出廠合格證參考數據。
3、產品凈含量偏差符合《定量包裝商品計量監督管理辦法》的要求。
4、沖突處理：關于產品質量的各相關規定或約定發生沖突時，以對產品質量要求高者為準。
第四條產品包裝
1、產品所需包裝由乙方根據甲方采購訂單自行印制或委托有合法資質的其他單位印制，乙方委托其他單位印制包裝的應將包裝印制單位的相關資料提交甲方備案，未經備案而擅自委托其他單位印制包裝物的視為乙方違約。需方提供產品包裝桶、產品標簽(產品單價中已扣除包裝桶、產品標簽等費用)。
2、產品包裝物外觀按照甲方提供的印刷版面印制，未經甲方同意，乙方不得隨意更換、修改印刷版面。甲方向乙方提供加蓋甲方單位公章的產品注冊商標、產品標簽、外面標識等。
3、產品所使用的包裝應當符合法律、法規、合同規定的要求，并與所包裝產品的性質和用途相適應，按照法律規定標注警示標志或者中文警示說明，標明儲運注意事項。
第五條產品訂單確認
1、甲方授權或為執行本合同的負責人并代表甲方簽署訂。甲方將經其簽名確認的訂單以傳真或其他書面形式送達乙方，乙方在收到訂單后，應在1個工作日內蓋章或由其授權代表簽字確認。在此期限內乙方未提出異議或者確認的，視為訂單已生效。
2、若甲方在訂單生效后的24小時內以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的，乙方應在甲方發出上述通知后的2個工作小時內[i3]提出異議或確認，在此期限內乙方未提出異議或者確認的，視為新訂單已生效。若乙方提出異議，以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協議上一條指定的授權負責人。
3、乙方交付的產品應以最后有效訂單為準。
第六條產品及生產過程的監督
甲方有權但非必須采取認為可行的措施，對乙方的物料采購過程、生產流程、過程管控、生產標準、產品質量、物流運輸等環節進行檢查監督，并提出合理化意見和建議。乙方不得以任何的理由設置障礙或拒絕。
第七條交貨事項
1、交貨期限：如無特別要求，乙方應在訂單生效后個工作日內交貨。特殊交貨期，經雙方在訂單中確認后執行。
2、交貨費用、地點及方式：
(1)乙方承擔將貨物送達交貨地點并經驗收合格前的所有費用。
(2)交貨地點：_______________，訂單另有要求除外。
(3)收貨人為甲方，訂單另有要求除外。
(4)交貨時乙方須提交與產品相符的送貨單并加蓋公章，驗貨手續必須由甲方授權代表簽字并蓋章確認;甲方指定或為收貨負責人，負責簽收送貨單[i4]。
(5)乙方有義務確保每批發出的產品及其包裝外表整潔、干凈，并嚴格按照甲方的要求張貼產品小標簽和包裝說明標簽。
3、產品的所有權及風險：在產品送達交貨地點、經驗收合格并辦理入庫手續后[i5]方由乙方轉移至甲方。
第八條驗收標準和方法
1、乙方提供的產品應符合本合同約定所有標準及國家規定的強制性認證標準，否則，甲方有權停止采購或退貨，乙方應于甲方發出停止發貨通知或退貨通知后[i6]的10個工作日內全額退款[i7]。對于甲方提出的其他認證申請，乙方有義務提供必要協助。
2、本合同規定產品技術指標及要求作為驗收標準;甲方應在收貨后3個工作日內對產品進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交產品合格證及產品相應檢驗報告。3個工作日內，甲方未提出有效異議，則視為該批次產品驗收合格。
3、甲方按照有效訂單對產品進行驗收，甲方允許乙方每批次單品種數量偏差為有效訂單該品種數量的3%以內，對超出此誤差范圍的貨物甲方有權拒絕接受。
4、如果產品不合格率[i8]達到或超過2%的，甲方有權要求整批換貨或將當批次產品中的不合格品全部退回，清點、檢查不合格品所需的人工費用按照當批次產品總價的2%[i9]收取，該筆費用甲方有權在應付貨款中直接扣除。
5、乙方交貨存在瑕疵時，甲方有權根據貨物驗收情況決定是否讓步接收，甲方讓步接收的，應當按質論價，另以書面形式確認。甲方的讓步接收并不代表乙方交付產品質量合格。[i10]但甲方讓步接收后，不再以質量問題向乙方主張權利。
6、如果雙方對產品質量是否符合合同約定標準存在爭議，雙方均可委托甲方所在地的第三方檢測機構根據本合同對甲方封存樣品進行檢測，并依據其檢測結果確定乙方產品是否合格，檢測相關費用由責任方承擔，由乙方事先墊付。
第九條價款及結算
1、本合同單價為：_______________。(簽約前請選擇填寫完整)
1.1、固定單價：在合同書有效期內，雙方同意以附件確認的供貨單價進行供貨和結算貨款。
1.2、可調單價：如遇市場影響，原材料價格波動幅度大于10%的[i11]，一方應提前一個月以書面形式通知對方對單價作出調整，但調整后的單價應經雙方書面確認[i12]。新單價經確認后作為合同附件，雙方按照新單價進行供貨和結算貨款。未經雙方確認，任何一方不得單獨改變供貨單價，或以此為由單獨解除或終止合同，否則，應視為違約并承擔相應的違約責任。
2、結算方式：
2.1、貨到經驗收合格后并收到乙方合格發票之日起的個月[i13]內支付。
2.2、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單[i14]為依據。
2.3、貨款以電匯、轉賬等方式支付。結算方式如需調整，雙方以訂單形式重新確認生效，雙方按照新的結算方式結算貨款。乙方應按照甲方訂單中的相關要求開具有效發票，否則，甲方有權順延到下一付款期付款。
第十條產品保證、投訴處理
1、乙方在接到甲方有關產品質量問題投訴時，乙方應立即響應并于48小時內予以解決。
2、如產品存在質量問題的，乙方應無條件的在五日內完成退貨或換貨，并由乙方承擔甲方退貨產生的全部費用及運輸風險[i15]等。
3、除甲方保管不當外，保質期內及驗收階段，如乙方產品出現質量問題，乙方應承擔由此給甲方造成的相關損失，包括但不限于：因乙方供應產品存在質量問題導致甲方需承擔的產品質量責任及損失賠償[i16]、退換貨運輸費用等。
第十一條服務、推廣支持
1、乙方有義務為甲方人員提供產品知識培訓、技術咨詢、檢驗報告、產品合格證等服務。
2、為支持甲方市場推廣，乙方應根據甲方的要求為甲方制作并提供樣品[i17]。提供給甲方的樣品，乙方應備有留樣。
3、對于甲方下單的每批產品，乙方應向甲方同時提供該批產品的質檢報告、樣品等資料，具體資料包括但不限于：質檢報告、出廠合格證及樣品各一份。
第十二條知識產權條款
1、產品及其包裝上的商標為__________公司或其子公司所有。產品及其包裝所涉及的商標權、著作權、專利權及其他知識產權歸__________公司或其子公司所有，乙方不得因雙方存在合作關系而主張其享有上述權利。非經甲方同意或許可，乙方不得擅自刪除、更改、毀損、涂抹商標標識、辯識數字、知識產權聲明等。但涉及生產過程中的知識產權除外。
2、乙方生產過程中產生的廢品、經退回乙方的不合格品以及多余產品及其包裝，乙方應對其進行破壞性處理(即消除產品及其包裝上有關甲方及甲方商標的所有標識、標志信息);同時，本合同項下的產品及其包裝未經甲方同意，乙方不能供應給除甲方以外的任何第三方。
3、未經甲方書面授權，乙方不得超出本合同目的及范圍行使相關權利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關權利。
4、甲方對乙方的任何授權僅限于本合同業務與目的，乙方不得將甲方包括商標標識在內的任何知識產權用于本合同約定產品以外的產品、包裝、店面、市場宣傳等。本合同業務合作結束后，乙方應當立即停止生產銷售使用帶有甲方商標標識等任何甲方知識產權的商品、宣傳資料、產品說明等。
5、在履行本合同過程中所產生的包裝、標識、產品設計等知識產權歸甲方所有。如果是乙方提供的相關設計，甲方取得相關成果所有者權利的對價已經包含在本合同產品價款中。
6、甲方創造的智力成果的知識產權均為甲方及/或其關聯方的財產并由其獨家持有。本條所指的知識產權包括本合同簽訂前已有和將來會有的與甲方有關的所有專利、商標、商號、服務標志、版權、技術規范、專有技術、商業秘密以及商業產品包裝以及其他知識產權。未經甲方授權同意，禁止乙方將甲方的知識產權使用于非供應于甲方的或雙方約定之外的產品上或者作其他目的使用。
7、未經甲方書面另行許可，乙方不得將帶有甲方委托生產的任何產品銷售給任何第三方。
8、乙方違反上述知識產權條款約定或以任何方式侵犯甲方知識產權時應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%或20萬的違約金，以高者計，同時甲方有權解除本合同。
第十三條不競爭條款
乙方任何時間(本合同有效期內以及雙方業務合作結束后)不得與甲方現有或將來開發的各級經銷商(含總經銷、分銷商)另行簽署或開展與本合同業務、[i18]甲方及關聯方原有或未來業務形成競爭的合同或業務，包括但不限于如相同或近似功能產品、替代產品等各種方式的競爭業務。否則乙方應當支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金。
第十四條雙方法律關系
1.根據本合同所建立的乙方和甲方在合同有效期內的關系僅屬采購供貨合作關系[i19]。任何一方均無權代表對方或以對方名義簽訂合同。本合同并不產生代理權，任何一方以對方的名義或以對方代理人的名義實施行為導致對方遭受損失時，應賠償對方所遭受的損失。
2.雙方同意不會實施以下行為：
2.1向任何第三方表述其與對方之間的任何關系;[i20]
2.2直接或間接(例如，通過關聯機構)在任何國家或地區以任何方式侵犯對方的任何合法權利。
3.任何一方違反上述條款時應當支付對方本合同業務實際發生總額10%的違約金，并賠償對方損失。
第十五條保密條款
未經書面甲方允許，乙方及乙方的任何員工不得以任何方式將本合同及本合同業務以及甲方的技術資料、圖紙、數據、工藝標準、價格等任何信息，泄露給任何第三方，否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金，并賠償甲方損失。[i21]本合同的變更、解除或終止均不影響本條款對雙方的約束力。
第十六條違約責任
1、甲方遲延付款的，每天應當按未付款總額的同期銀行存款利息向乙方支付違約金。[i22]
2、由于乙方產品質量問題影響甲方銷售的，乙方除承擔因退、換貨而支付的費用與風險外，應按照甲方月均訂單總價款的20%向甲方支付違約金，并賠償甲方及客戶的損失。[i23]
3、乙方未按本合同約定包裝產品，應當負責重新包裝，并承擔由此產生的所有成本與風險，導致遲延交貨的，按照遲延交貨承擔違約責任。
4、乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔產品質量責任的，每天應當按照當批貨值的1%向甲方支付違約金。[i24]若因此導致甲方延期交貨給第三方的，乙方還應承擔甲方因延期交貨所造成的一切經濟損失。逾期交付產品達10天的，甲方可單方解除合同并追究乙方違約責任。
5、乙方不能交付產品或單方解除合同的，應按照本合同業務實際發生總額的10%向甲方支付違約金，如果違約金不足以支付由此給甲方造成的損失，乙方應負責賠償。
6、乙方未按本合同約定交貨地點或收貨人發貨的，除按合同規定負責運到指定地點或收貨人外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付產品的責任。
7、如因乙方不履行本合同任何條款或基于本合同所產生的義務或責任而導致甲方以訴訟或其它方式請求乙方履行的，則乙方除按照本合同約定支付違約金外，并應給付甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用，包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費、鑒定費、調查費、公證費、評估費、拍賣費、會計師費、差旅費等。但該違約金應足以彌補甲方所受到的直接損失、預期利益損失以及商譽損失等，否則乙方應另行賠償甲方所受的前述損害。對乙方未約定違約金的情形執行本合同業務實際發生總額5%比例的違約金。
8、乙方違反本合同的約定，甲方有權中止按本合同應向乙方支付的未付部分的款項，直到雙方就解決乙方違約一事達成協議或由法院判決后，甲方再按該協議或判決恢復支付款項，但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔任何違約金。
第十七條合作終止原材料及包材處理
1.如果雙方終止合作時，對于帶有甲方標志標識的剩余包裝物，甲方負責按照甲方訂單的預訂數量和甲方以往供應商供貨的最低價回收合格包裝物。
2、對于超出訂單預訂數量及/或不合格的帶有甲方標志標識的包裝物，乙方應當及時在甲方的見證下銷毀，否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金。
3、由于乙方與甲方是同行業企業，任何原因導致雙方合作終止時，甲方對乙方的原材料及前述條款以外的其他包裝物，無論乙方供應商交貨與否，均不承擔任何責任。乙方應當對第三方承擔的任何責任均由乙方獨立承擔，與甲方無關。
第十八條一般約定
1、乙方承諾，乙方具備國家法律法規或其他強制性要求規定的從事本合同約定業務的完全資質并通過相關審核獲取相關的許可，否則應支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金，甲方有權解除合同。
2、依據法律或本合同約定乙方應支付給甲方的違約金或其他款項將被視為甲方的可向乙方主張的債權，對該債權的實現，甲方可以主張從甲方應支付乙方的本合同下的款項(如果有)或其他甲方應支付乙方的款項(無論是否處于遲延狀態)中直接扣除直至抵銷完畢，不足的部分由乙方補足。
3、本合同因任何原因解除或終止時，并不影響依其性質應繼續存續之本合同有關條款，包括但不限于與甲方權利行使有關的條款。
4、除本合同另有約定外，甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知，并自通知日起生效。如乙方地址、電話等發生變更的，乙方應及時書面通知甲方，否則甲方發往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。[i25]
5、合同登記、鑒證：如本合同及/本合同業務需辦理有關登記、備案等相關手續的，由乙方負責辦理并承擔全部稅費和費用。[i26]因乙方未辦理相應手續給甲方造成損失的，乙方承擔全部賠償責任。
第十九條不可抗力
1、一方對于天災或其它法定不可抗力事故且非該方之過失所致遲延履行不負責任。如有上述遲延原因，一方應立即以書面通知另一方，并即采取所有措施避免損害。
2、如有不可抗力事故發生，甲方[i27][i28]可依其判斷選擇下述措施：
(1)終止本合同或任何尚未履行完畢的全部或部分;
(2)在遲延原因期間中止本合同或與本合同有關的全部或部分。
3、如甲方選擇前款第(2)者，甲方于遲延原因停止時，可要求乙方繼續履行本合同。
4、因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務者，甲方不承擔違約及給付違約金、價款、利息的責任。
第二十條糾紛的處理
甲乙雙方對本合同及本合同的履行產生爭議的，應友好協商解決，協商不成的，向甲方住所地地法院起訴。[i29]
第二十一條合同效力
1、合同效力：本合同的任何條款因任何原因導致無效時，不影響其他條款與合同整體的效力;實際業務在本合同實際簽署前已經實際履行，則本合同自動具有向前的溯及效力;合同期滿，如果繼續存在本合同約定業務往來的，業務行為受本合同約束。
2、本合同有效期自________年________月_______日起至________年________月________日止，雙方簽署后生效。
3、本合同一式三份，甲方持兩份，乙方持一份。
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人/授權代表：_____________法定代表人/授權代表：________________
地址：_______________
電話：_______________
傳真：_______________
機械委托加工合同10
甲方(委托方)：_____________
乙方(加工方)：_____________
甲、乙雙方經友好協商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委托的加工制造業務長期合作事宜達成如下協議：
一、合作關系概述
1.1乙方長期承接甲方委托的`加工制造業務，并保證產品的生產、質量及提供優質的服務。
1.2乙方為甲方加工制造的產品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權，以及產品的技術、專利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據本合同，協商確定每一筆訂單。
乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單，安排生產加工制造。
二、產品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關系，乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協商在保證質量的前提下，調整價格。
三、產品名稱、加工方式
3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求，乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
四、產品的來料及成品檢驗
4.1在生產制造之前，由甲方提供產品的樣品，經乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。
4.2產品執行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。
4.3乙方保證，所制作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。
5.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。
5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。
六、結算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的，從約定。
6.3付款結算方式約定：月結，當月產品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無誤之后，月底前結清所應付款項;甲乙雙方對于付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失，由乙方承擔。
7.2如果發生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為________年，自________年________月________日至________年________月________日止。
如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。
期滿如雙方再商定續約。
本合同經甲乙雙方簽章生效。
未盡事宜可在雙方協商后增加補充協議，補充協議經雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
機械委托加工合同11
甲方(委托方)：
乙方(制作方)：
委托方和加工方合稱為“雙方”。 委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、 委托加工項目
1、委托加工產品：
2、數量： 臺
3、合同總價： 元(大寫： )
4、交貨期限：按協議簽訂日起 天內交貨。
二、 委托方式和范圍：
甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
三、 實施細則：
1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。
2、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。
3、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
四、 包裝要求及交貨地點，運輸方式 1、詳見附件1：《產品委托加工清單》。
五、 結算方式
1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。
2、乙方全部交貨后，由乙方開具普通發票交與甲方。
3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、 違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、 附則：
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
機械委托加工合同12
甲方：(委托方)
乙方：(委托方)
甲乙雙方因委托加工合作涉及甲方商業秘密，為保證甲方商業秘密不受侵犯，經協商一致同意簽訂本合同，共同信守一下條款做好保密工作：
一、委托加工涉及甲方的商業秘密包括：產品(含不合格產品)、樣品、工藝資料、色版/樣、原材料、配方、圖紙等資料。
二、甲方對委托乙方加工所交付的所有標的物享用所有權。
三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有標的物嚴格保密，未經甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄漏、告知、公告、發布、出版、授權、轉讓等任何方式將甲方商業秘密透露給第三方知悉。
四、乙方不得利用甲方、甲方產品及提供的一切資料做宣傳。
五、委托加工期間，乙方提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業秘密安全。
六、乙方應當于委托加工合同結束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。
七、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為限期保密，直至甲方宣布公開時止。
八、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金________元，并賠償甲方全部經濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系，并依法追究乙方相關法律責任。
九、甲乙雙方在委托加工過程中發生糾紛，由雙方協商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。
若協商、調解未成，雙方都有提起訴訟的權利，提起訴訟的法院為甲方企業所在地的各級人民法院，對此條款甲方已特別提醒乙方盡到注意義務。
十、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。
十一、雙方確認，在簽署本合同前已仔細閱讀過合同的內容，并完全了解合同各條款的法律含義。
十二、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十三、其他未盡事宜，由雙方友好協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械委托加工合同13
委 托 方：（以下簡稱甲方）
被委托方： (以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工甲方產品（以下稱代工），為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，根據相關法律法規的規定，就有關委托代工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條 委托代工內容
1.甲方委托乙方為其代工的產品：產品名稱、型號，代工產品數量、工藝要求，品質標準等由甲方提供.
2.產品加工價格以經甲方簽字確認的報價單或以本合同報價為準。
3.物料損耗：smt電阻、電容、二三極管、0805（含）以下電感損耗為0.3%，ic物料損耗為0.1%，其它物料無損耗，超出部分由甲方在乙方的貨款中扣出。
4. 結款方式：。
第二條 物料的提供及相關責任
1.本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料、半成品等。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數量等，以甲方出具的委外代工發料單或雙方確定的其它發料單為準。
2.甲方應及時如數地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。
3.乙方經檢驗發現物料不符合要求的，應立即通知甲方調換或補數。如果因甲方調換、補數不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任；明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
第三條 物品的保管及返還
1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及它們的零部件。
2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期；因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任；因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方所遭受的損失。
3.乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發現一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金；甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
4.合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。
第四條 技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法
1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規定的時間內提供。
2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發現甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
第五條 驗收標準和方法
1、按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規范、圖紙以及簽署的訂單中規定的質量要求作為驗收標準。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產品后三個工作日內完成驗收工作。
3、乙方向甲方提供的產品必須是經乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產品。
4、甲方如對乙方產品質量提出質疑，乙方必須第一時間協助處理。
第六條 交貨的時間、地點
1、交貨的時間應當按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成書面協議，并按協議執行。
2、交貨地點：。
第七條 包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔
1、包裝：由甲方提供。
2、運輸：由乙方。
第八條 質量保證與服務
1、乙方為甲方代工的產品在質量保證期內出現質量問題，并經確認是乙方造成的，要進行重
作或賠償經濟損失。
2、如果乙方交給甲方的產品出現批量問題，乙方在接到甲方通知后應2小時內派專人到現場
協助處理，并出具處理辦法，供雙方協商解決。就批量問題，甲方有權退貨。
3、交給甲方的產品如乙方未按甲方規定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。
第九條 違約責任
1、延遲交付委托代工產品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產品加工費的20%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
第十條 保密條款
1、甲乙雙方均不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉的對方公司（包括其產品、分支機構、公司）的商業秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。
2、未經對方書面同意，甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露
對方的任何商業秘密。
3、當一方提出收回商業秘密的有關資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或
應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款，另一方均有權要求違約方賠償因此造成的損失。
上述條款中的“商業秘密”包括但不僅限于圖紙、技術資料、外觀設計、財務信息、客戶信息等。
第十一條 不可抗力條款
甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行或不能及時履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得對方書面同意后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條 其他條款
1、在履行本合同過程中發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協商后訂立補充合同；本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章起生效。本合同自 年月 日起至年 月 日止。
甲方：
授權代表人：
帳號：
電話：
日期：乙方： 授權代表人： 帳號： 電話： 日期：
機械委托加工合同14
甲方： 乙方：_____________________
甲方地址： 乙方地址：__________________
因生產需要，甲方現委托乙方加工，經雙方協商，達成以下條款，供雙方共同履行。
1. 質量標準及驗收方法，以確認樣為準，經甲方檢驗合格方可。
2. 乙方自己提供針、線、膠水，乙方必須到甲方的倉庫領取甲方提供的材料，運輸由乙方負責。數量雙方當面交接清楚，離廠以后發現少數乙方自行負責。 3. 乙方在加工時，必須按甲方的工藝要求嚴格操作，并配合甲方巡檢的合理要求。
4. 違約責任：乙方未能按時保質保量交貨。由此引起的經濟損失，均由乙方承擔。
5. 保密事項：在此加工中，乙方有責任不得向任何單位或個人透露甲方所提供的樣板、幫面及技術資料，否則乙方將承擔由此造成的所有索賠責任。 6. 工資以甲方發放當月工資為準。
此合同一式兩份，各執一份。
甲方： 甲方代表簽字： 簽字日期：
乙方： 簽字日期：
乙方代表簽字：
機械委托加工合同15
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
一、定義、“供方”指樂和琴弓坊;
2、“需方”指供方購買樂和琴弓坊產品或服務的具有法律行為資格的自然人或法人;
3、“銷售合同”指供方向需方出售產品或服務的合同，所有合同自動包含本條款的所有條件。
二、 合同成立
1、 銷售合同自下列情形之一發生時(以最早發生者為準)即成立：
a、 需方以信件、傳真等方式接受供方報價時;
b、 供方書面或口頭接受，并產品裝運時。
2、 需方代理出售供方的產品或提供的服務時，必須服從本條款。本條款構成代理銷售合同不可分割的部分，需方同意受其約束。
三、 定單、價格和付款
1、 所有有規定期限的書面報價在報價單規定的期限有效。供方作出的口頭報價或沒有規定期限的書面報價單的有效期,僅截至作出報價的當日24時為止。
2、 產品或服務的最終價格、付款條件和配在銷售合同內書明，所有的價格均為福州fob價。
3、 除非供方已明確書明付款條件，否則產品或服務的全部貨款應在產品或服務實際交付前付清。在全部款項付清前，供方有權暫停或取消交付產品或服務。對供方已交付的產品或服務，供方保留要求立即付款的權利。
4、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
5、未盡事宜，雙方另行協商解決。
6、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代表(簽字)：
代表(簽字)：
日 期： 年 月 日
日 期： 年 月 日
【機械委托加工合同】相關文章：
委托機械加工合同06-16
機械委托加工合同06-23
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
機械委托加工合同經典版09-06
機械委托加工合同范本04-09
機械委托加工的合同范本12-23
委托機械加工合同范本12-25
委托機械加工合同8篇06-16
委托機械加工合同(8篇)06-16
機械委托加工合同7篇06-23