裝修合同

時間：2023-11-15 11:20:39 金磊合同范本我要投稿

裝修合同模板（精選17篇）

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的裝修合同模板，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

裝修合同模板（精選17篇）

　　裝修合同 1

　　甲方(發包方)：____________ 身份證號：________________________________

　　乙方(承包方)：____________ 身份證號：________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經雙方協商達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：_____________________________________________________________。

　　2、工程內容及做法：_______________________________________________________。

　　3、工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材。

　　(3)乙方包工，甲方包全部材料。

　　備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業主自行承擔。公司贈送東西，業主可放棄但不可折現，不可換別的物品。

　　4、工程期限__________天。

　　開工日期 _____ _年______月______日

　　竣工日期 __ ____年______月______日

　　5、合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________ 元。

　　金額大寫：_______________ ____________________________元整。

　　第二條、施工圖紙及預算、監理

　　本工程施工圖紙及預算、監理分別由提供設計，提供預算，提供監理，圖紙及預算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。

　　第三條、雙方責任

　　1、開工前三天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動甲方工作的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　2、免費提供乙方施工期間所需要的水、電。

　　3、負責協調鄰里之間的關系，負責辦理物業管理部門開工手續和應當支付的有關費用。

　　4、不拆動室內承重結構，如需要拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保護消防等項工作。

　　6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第四條、裝修注意事項

　　1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，施工過程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無關并按期保質完成工程。

　　2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　3、保護好原居室的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。

　　4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條、工程變更

　　1、工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更單，同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單)。雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下：

　　1)減項部分：基礎裝修部分不得減價，主材部分根據折扣減價。簽訂減項單，在最后一次結算時減除。

　　2)增項部分：根據公司規定價格或市場價格增項。簽訂增項單，同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。

　　3)工期：減項不減工期，增項根據增項內容調整增加工期。

　　2、同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。

　　第六條、裝修材料

　　1、按合同約定由甲方提供的主要的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并交接手續。

　　2、按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第七條、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化或設計變更。

　　(2)不可抗力，國家節假日

　　(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業管理單位問詢)。

　　(4)甲方同意工期順延的其它情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。

　　4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條、質量標準

　　雙方約定本工程施工質量按以下標準執行：

　　(1)施工過程中雙方就工程質量發生爭議，申請由質量監督部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第九條、工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)材料進場驗收。

　　(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等。

　　(3)中期驗收即工期過半木工收口。

　　(4)竣工驗收。

　　2、乙方應提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(工程結算單)。

　　4、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單。

　　5、雙方進行施工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　6、雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔。

　　7、竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽定“解決竣工驗收遺留問題協議“后方可先行入住。

　　8、本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。

　　第十條、工程款支付方式

　　1、雙方約定按下列方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：

　　(2)其他支付方式：

　　2、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款，然后乙方負責清理現場，收拾衛生。

　　第十一條、違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的'經濟損失一萬元整。

　　4、甲方未按期支付工程款，每延誤一天向對方支付違約金_______元，超過5天，乙方有權撤場并終止合同，由此產生的后果由甲方自行負責。

　　5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理。

　　6、由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十二條、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條、其它條款

　　1、因工程施工而產生的垃圾，由甲方指定地點，并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。

　　2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后，應當如數交還。

　　3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協定，所有口頭承諾均無效。

　　4、甲、乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實際發生的為準。

　　5、乙方遵守甲方物業部門的相關規定，如違反相關規定給甲方造成的損失應由乙方負責。

　　6、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監理及設計師解決，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　7、施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護，并且雙方須簽署“物品清單“。簽定之后，如發現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。

　　8、負責采購的主要材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如甲方所供材料、設備發生質量問題或規格差異，對工程造成的損失由甲方負責。

　　9、工程由乙方負責采購的主要材料、設備，必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責。

　　10、施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況，材料發生質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔責任。凡由乙方提供的材料，發生上述問題均由乙方承擔責任。

　　11、除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負責，需要在預算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收______%人工及差旅費。

　　12、如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯系，在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔。為保證施工及服務的質量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。

　　13、合同簽定后，如甲方的減項金額超過工程款的______%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)______%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場，甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔所有貨款。

　　14、根據有關規定，乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定“施工責任保證書“，且改造驗收合格后，乙方只負責合同保修內的維修責任，不負責其它賠償責任。

　　15、物業小區收取的物業押金等費用由甲方交納。

　　16、本合同一式______份，甲、乙雙方各______份。

　　甲方(簽字/蓋章)：_________________________ 乙方(簽字/蓋章)：_________________________

　　_______________年____________月_________日 _______________年____________月_________日

　　裝修合同 2

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　工程地點：x省x市x區x街道x路臻匯園x棟x樓x單元。

　　一、房屋形式結構式室廳廚衛陽臺。

　　二、工程承包方式：

　　三、工程期限天。

　　開工日期年月日

　　竣工日期年月日四、雙方商定，本工程的價款按乙方實際施工具體操作計算，結算方式為按進度付款結算。

　　五、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后一星期內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　七、施工范圍:

　　具體居室：一個客廳、一個餐廳、三個臥室、一個書房、一個廚房、兩個衛生間、兩個陽臺。

　　1、整屋瓷磚鋪設，50元/平方米;瓷磚鋪設施工范圍包括但不限于地板磚鋪設和墻磚到頂鋪設。

　　2、整屋波打線鋪設：30cm*30cm以上尺寸，按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算;30cm*30cm以下尺寸的波打線，按照10元/米進行結算。

　　3、整屋門檻石鋪設：20元/條。

　　4、整屋地腳線鋪設：15元/米;包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序，要求地腳線與墻面平整。

　　5、衛生間防水：每層10元/平方米;乙方完成防水工作后必須進行沉池操作，并達標。

　　6、臥室窗臺飄窗鋪石：60元/平方米。

　　7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的房間門頭總造價：共計900元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衛生間所有外露排水管或污水管，封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門頭除門外多余部分的鋪水泥加固，需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。

　　8、廚房接地櫥柜和水池總造價：共計1000元;廚房接地櫥柜面積為整個廚房靠墻處接地面積(除小陽臺門口和廚房門口位置)，施工包括但不限于設計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設尺寸約40cm*60cm。

　　9、廁所安裝(包括但不限于座廁或者蹲廁)：150元/個;此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作，包括但不限于廁兜鋪設、排污管放置等工序;乙方有義務保證廁所安裝完畢后，甲方廁所能正常排水使用。

　　10、洗手盆安裝(包括但不限于臺上式或臺下式的.洗手盆)：100元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作，包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作，乙方有義務保證洗手盆安裝完畢后，甲方洗手盆能正常排水使用。

　　以上所有工程造價，均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負責，乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料，避免由于施工材料短缺導致工期停滯或延誤。

　　以上所有工程鋪設或者安裝，必須保證平整，無毛躁邊角;所有排水相關鋪設，必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關鋪設涂層，必須保證通過甲方所在物業管理處驗收;

　　八、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　十、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　十一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　裝修合同 3

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同，以資守信。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程量：以合同預算表為準，發生工程量變更的以實際工程量為準。

　　4、承包方式按以下第項執行

　　（1）包工包料（2）包工不包料（3）包工；部分包料（4）包料；部分包工

　　第二條工期

　　1、開工日期：年月日

　　2、竣工日期：年月日

　　3、工程總用工時間：天（工期順延的時間未計入）

　　第三條工程價款

　　本工程總造價為：（大寫）（人民幣）

　　￥：元

　　注：此價款為工程結算依據，最終要按實際發生的工程量計算

　　第四條工程質量

　　本工程質量按以下第執行

　　（1）國家標準（2）地方標準（3）行業通用標準（4）甲方特殊標準

　　第五條圖紙

　　1、經雙方協商一致決定，采用以下第項執行

　　（1）甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費用為（大寫）：元，圖紙設計費用不包含在工程總價款內；

　　（2）甲方自行提供施工圖紙

　　2、圖紙會審和設計交底時間：

　　3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執一份。甲方提供圖紙的，應在開工前天將圖紙交給乙方。

　　第六條合同組成文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、工程報價單或預算書

　　5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條工程變更

　　1、工程設計變更

　　施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

　　(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

　　(2)增減合同中約定的工程量；

　　(3)改變有關工程的施工時間和順序；

　　(4)其他有關工程變更需要的附加工作。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發包人承坦，延誤的工期相應順延。

　　施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經發包人同意提出復工要求，發包人應當在48小時內給予答復。發包人未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　3、工期延誤

　　因以下原因造成工期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)發包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件；

　　(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；

　　(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　(4)設計變更和工程量增加；

　　(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　(6)不可抗力；

　　(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　4、工程竣工

　　（1）承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

　　（2）因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　（3）施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　第十一條關于質量和中間驗收的約定

　　1、工程質量

　　（1）工程質量應當達到約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

　　（2）雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　2、檢查和返工

　　（1）承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方現場負責人的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　（2）工程質量達不到約定標準的部分，發包方現場負責人一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按甲方現場負責人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　（3）發包方現場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　（4）因發包方現場負責人指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　3、隱蔽工程和中間驗收

　　（1）工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發包方現場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發包方現場負責人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在發包人限定的時間內修改后重新驗收。

　　（2）發包方現場負責人不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。發包方現場負責人未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，發包方現場負責人應承認驗收記錄。

　　（3）經發包方現場負責人驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，發包方現場負責人不在驗收記錄上簽字，視為發包方現場負責人已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　4、重新檢驗

　　無論發包方現場負責人是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償發包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

　　5、發包方指定的現場負責人為：，身份證號碼為：。發包方現場負責人的簽字確認視為發包方的確認。

　　第十二條關于安全施工的約定

　　1、安全施工與檢查

　　（1）承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　（2）發包人應對其在施工場地的`工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　2、安全防護

　　（1）承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向甲方提出安全防護措施，經甲方后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　（2）實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知發包人，并提出相應的安全防護措施，經發包方認可后實施，由發包方承擔安全防護措施費用。

　　第十三條關于竣工驗收和結算

　　1、竣工驗收

　　（1）工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應自接到乙方驗收通知后日內組織驗收，并辦理驗收交移手續。

　　（2）工程未經驗收合格時，甲方不得有任何的使用行為，否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。

　　2、結算

　　工程驗收合格后，乙方應將有關資料移交給甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后天內未有異議的，視為認可結算資料，雙方應填寫工程結算單并簽字確認，若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結算單上簽字的，視為結算單已經得到了甲方的簽字確認。

　　第十四條關于工程價款支付的約定

　　1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定：

　　（1）固定價格：本工程總價款為（大寫）：；

　　（2）其他方式：

　　2、雙方同意按下表執行工程款的支付：

　　支付次數

　　支付金額

　　支付時間

　　第一次： %

　　元

　　大寫：

　　第二次： %

　　元

　　大寫：

　　第三次： %

　　元

　　大寫：

　　第四次： %

　　元

　　大寫：

　　工程驗收后天內付清。

　　3、特別費用的約定：

　　（1）施工過程中，施工現場發生的一切水、電費用由甲方承擔；

　　（2）施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或者管理機構罰款的，罰款由乙方支付，如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，則罰款由甲方負責；

　　（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征收稅額向有關部門交納，已經列明稅費的，由乙方負責交納。

　　4、增加的工程項目，經雙方簽署增加協議確認后，甲方應就該增加工程項目支付預付款，預付款的金額為增加項目總造價的30%，另外的70%實行分期付款，甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大于人民幣壹萬元的，則甲方應按上述比例支付給乙方。

　　第十五條關于工程保修的約定

　　1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

　　2、甲、乙雙方對保修的其他約定：

　　第十六條違約責任

　　1、當發生下列情況時發包人違約：

　　(1)發包人不按時支付工程預付款；

　　(2)發包人不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行；

　　(3)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款；

　　(4)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。

　　2、發包方以上違約行為構成了一般違約，應承擔的違約責任：未能按合同條款約定的時間內支付預付款、工程款，發包方向承包方支付的違約金為：元，合同繼續履行。發包方其他違約行為應承擔的違約金為元。

　　3、未能按合同條款約定的時間內支付工程款并經過承包方催告后仍沒有支付，并造成了承包方損失的，為發包方嚴重違約，承包方解除本合同的，發包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。

　　4、當發生下列情況時承包人違約：

　　(1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工；

　　(2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準；

　　(3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　5、承包方每拖延一天竣工，應向發包人承擔元/天的違約金；其他違約行為應向發包人承擔元的違約金。

　　6、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。簽訂本合同后，任何一方無正當理由而擅自解除本合同的，應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。

　　7、其他約定：。

　　第十七條爭議解決

　　1、發包人承包人在履行合同時發生爭議，應當協商解決。當事人不愿協商或者協商不成的，雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。

　　2、發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

　　(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；

　　(2)經過協商停止施工，且為雙方接受；

　　(3)法院要求停止施工。

　　第十八條不可抗力

　　1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。

　　2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。

　　第十九條合同附件

　　1、工程施工項目確認書

　　2、施工圖紙或工藝說明確認書

　　3、項目變更單

　　4、分項工程，隱蔽工程驗收單

　　5、承包人提供的材料明細表

　　6、發包人提供的材料明細表

　　7、工程驗收單

　　8、工程結算單

　　9、工程保修單

　　10、發包方身份證或營業執照復印件

　　11、承包方身份證或營業執照復印件

　　第二十條附則

　　1、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力

　　2、本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　地址：

　　法定代表人或授權代表：

　　身份證號：

　　簽約地點：

　　簽約時間：年月日

　　乙方（簽章）：

　　地址：

　　法定代表人或授權代表：

　　身份證號碼：

　　簽約地點：

　　簽約時間：年月日

　　裝修合同 4

　　發包人：__________(以下簡稱甲方)

　　承包人：__________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程概況

　　1.工程名稱：辦公室裝飾

　　2.工程地點：

　　3.工程范圍：室內裝修(見預算清單)

　　4.工程承包方式：本工程采用全包工包料方式承包(參見附件清單)

　　5.工程造價：

　　(1)工程預算總造價為￥元，大寫人民幣：元整。

　　(2)本工程總造價計算依據：

　　A、以工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證為依據。

　　B、施工中甲、乙雙方確認的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。

　　C、施工中甲方要求新增加的項目費用。

　　第二條：工程期限

　　1.經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為天(日歷)，具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的開工報告為準。

　　2.本工程計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。

　　3.本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期：

　　(1)由于不可抗力造成無法正常施工的;

　　(2)由于甲方原因影響連續施工的;

　　(3)由于設計變更或設計未確定的;

　　(4)由于未辦妥相關物業或行政審批手續的;

　　(5)由于施工工地(非乙方原因)一月內停電停水停氣造成停工累計超過8小時;

　　(6)由于甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。

　　第三條：工程施工準備與雙方責任

　　1.甲方責任：

　　(1)開工前甲方協調各方面的關系，辦妥進場手續。

　　(2)組織好設計交底及圖紙會審工作。

　　(3)委托為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。

　　(4)開工前1天，甲方騰空裝修場地以便工程開工。

　　(5)做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

　　2.乙方責任：

　　(1)提供完整的施工圖紙及施工技術資料。

　　(2)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

　　(3)做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。

　　(4)嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的'時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。

　　(5)委托為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。

　　第四條：工程價款及支付

　　1.本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

　　2.由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

　　3.本工程合同總價為￥。

　　4.支付采取按工程進度分段付款方式。

　　5.分段付款的時間及相應金額為：

　　(1)合同簽訂時付合同價10%，計￥(元整);

　　(2)工程竣工時，付工程尾款，計￥(元整);

　　工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

　　第五條：施工質量與設計變更

　　1.堅持按圖施工，任意一方不得隨意變更設計，如遇下列情況給乙方造成損失，應由責任方負擔。

　　(1)發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方通知甲方后，甲方應在三天內與設計單位商定，發出變更設計文件，甲、乙雙方簽協后方準施工。

　　(2)設計變更超出原設計標準或規模時，甲方必須按審批程序重新報批，甲、乙雙方簽協后方準施工。

　　(3)如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，并由甲方承擔乙方的經濟損失。

　　(4)如因乙方施工技術、質量和原材料不達標，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，并由乙方承擔甲方的經濟損失。

　　2.乙方如遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。

　　第六條：工程竣工驗收及結算

　　1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

　　2.甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

　　3.工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發現質量問題，由甲方承擔責任。

　　4.乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

　　第七條：工程安全生產、文明施工

　　1.甲方對乙方承擔的工程要做好安全交底，明確安全要求并進行監督檢查，雙方應按規定協商相關安全生產責任和治安消防事宜。

　　2.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工教育工作，嚴格安全操作規程、文明施工要求及嚴格執行治安消防條例。

　　3.工程在施工期間，乙方人員發生工傷和急病等，甲方有提供方便、協助搶救義務，責任和費用均由責任方負擔。

　　第八條：工程處罰及仲裁

　　1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之二進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。

　　2.甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。

　　3.本合同在執行過程中發生合同糾紛，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請雙方上級主管部門或建設主管部門進行調解，調解不成時可向工程所在地的仲裁委員會提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條：附則

　　1.本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　3.本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。

　　4.本合同有效附件。

　　(一)乙方提供平面圖紙;_____

　　(二)工程預算書;_____

　　(三)補充條款;_____

　　(四)其他。

　　甲方(蓋章)：_____乙方(蓋章)：_____

　　代理人：_____代理人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　裝修合同 5

　　本合同雙方當事人：

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　名稱：

　　地址：

　　聯系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：工程責任人聯系電話

　　1、工程地點昆明市滇池衛城橡尚45棟2單元202室

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限 30天

　　開工日期20__年__月__日

　　竣工日期20__年__月__日

　　4 、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫） 20000.00元。首付 18000.00第二次付20000.00元。

　　5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修半年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的`，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　8、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　9、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

　　裝修合同 6

　　乙方：

　　丙方：

　　乙方于20__年__月__日與______________有限公司（甲方更名前公司）簽訂了_____有限公司___項目《建設工程施工合同》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件（以下統稱為“原合同”），現甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協議書等原合同事宜經充分協商一致，達成以下協議。

　　一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

　　二、甲方、乙方和乙方的關聯方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執行中甲方的擔保責任等內容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的

　　所有責任及甲方因此所受損失。

　　三、乙方、丙方必須按業主、監理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監督，并承擔因此

　　引起的一切責任和后果。

　　四、乙方“原合同”完成工作內容（_____________等）工程造價：

　　1、200__年___月___日前完成部分：按____工程咨詢有限公司《_____公司________造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的`

　　結算。

　　2、20___年___月28日至20___年__月___日期間完成部分：按_____造價咨詢有限公司的審計結果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。

　　五、工程款支付：

　　1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于20___年___月__日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位______工程有限公司的借款人民幣_____萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開

　　具正規稅務發票，否則，甲方有權不支付有關工程款項。

　　2、本協議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付：

　　2.1該部分工程現存的質量問題，由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計____萬元（小寫：______元），由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。

　　2.2本協議第2.1條質量整改工作完成，并通過有關質量檢測部門驗收后，支付至最終結算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質量保證金，保修期按國家規定執行，在整體工程驗收完兩年后按實際發生的費用結算，余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。

　　3、本協議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付：

　　3.1按甲、丙雙方新合同及聯合聲明等約定支付條款支付。

　　3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關費用___萬元（小寫：____元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

　　4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規定進行前期已支付工程款的確認并提供發票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發票后才予支付后期各項工程款。

　　八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容后，與工程結算款一并無息返還。

　　九、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣_____元（小寫：____元）由乙方提供相關票據后同工程結算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣_____元（小寫：____元）按甲、乙雙方于20___年____月21日簽訂的補充協議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結算款一并支付。

　　九、20___年___月21日后，施工的______等工程所涉及的債權債務由_____工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。

　　十、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十一、本協議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監理一份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

　　委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：

　　_____工程建設監理中心乙方（蓋章）：

　　有限公司（蓋章）法定代表人（簽章）：

　　法定代表人：委托代理人（簽章）：

　　委托代理人：簽訂時間：

　　裝修合同 7

　　發包方： (以下簡稱“甲方”)

　　承包方： (以下簡稱“乙方”)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1 工程名稱：

　　2 工程地點:

　　3 工程內容及做法：

　　4 工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

　　5 工程期限歷天，開工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

　　6合同價款：本合同工程款價為元，施工過程中無增加費用，如需要增加部分費用，必須由雙方協商同意并簽名確認后增加該部分費用。

　　第二條甲方義務

　　1 開工前天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用。

　　3負責提供施工所需的水源、電源;

　　4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;

　　5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;

　　7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

　　第三條乙方義務

　　1 指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　2施工中嚴格遵循小區物業管理相關調理，執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如因乙方施工不規范造成的損失由乙方負責;

　　3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按甲方要求進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;

　　4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

　　5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第五條材料的'提供

　　1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。

　　2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第六條工期延誤

　　1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條工程款支付方式

　　1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 55 %，即元。

　　第二次：工程進度過半，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 30 %，即元。

　　第三次：竣工驗收完畢，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 10 %，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方應留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即質量保證金，其余余款結完。

　　4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12個月，無任何問題

　　裝修合同 8

　　答辯人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　被答辯人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　______年______月______日，答辯人因收到______人民法院轉來——____________關于“_______與_______訂立的裝修合同糾紛”一案，現依法提出如下答辯意見：

　　答辯事項：

　　答辯人請求人民法院依法駁回_____________不合理且不合法的訴訟請求。

　　事實和理由：

　　一、被答辯人所稱答辯人拖延工期這一說法與事實不符。事實是答辯人按照雙方約定內容在合理的工期內完成了裝修工程，但被答辯人在驗收后以各種理由拒不簽定工程驗收單。

　　二、被答辯人所稱答辯人安裝的_______不符合約定這一說法不符合事實情況。______部分的安裝工程不屬于答辯人的工程范圍之內，在雙方簽訂的《室內裝修工程合同》及《_________》中明確約定了答辯人負責裝修的內容，其中沒有關于_________安裝的約定，_____實際上是被答辯人從另外一家公司購買，并負責安裝的。故答辯人不應對______的.問題承擔責任。并且________樣式及安裝要求完全都是按照于被答辯人的約定安裝的，后被答辯人因不滿意_______樣式要求退還______款是沒有任何依據的。

　　三、被答辯人所稱答辯人裝修質量不符合約定這一說法與事實不符。我公司是正規的室內裝飾裝修公司，裝修質量完全符合國家安全標準，在為被答辯人室內裝修工程是完全按照雙方約定進行的。改動之處也是經過雙方協商之后，經過被答辯人的同意才進行改動的。固被答辯人要求答辯人退還已付工程款沒有任何的事實和法律依據。

　　綜上所述，被答辯人在申請中所稱的情況根本不存在，我公司嚴格按照合同約定為被答辯人提供商鋪裝修服務。懇請駁回被答辯人的全部仲裁請求。

　　此致

　　________________人民法院

　　答辯人：________________

　　______年_____月_____日

　　裝修合同 9

　　一、合同方

　　1、發包方(以下簡稱甲方)：

　　2、承包方(以下簡稱乙方)：

　　二、總則

　　甲、乙雙方經過全面充分磋商，甲方同意委托乙方承接專賣店，為明確雙方的權利、義務和責任，保證工程按質按量順利進行，本著信任、協作、配合、守約的原則，特訂立本合同，以便遵循。

　　三、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　四、工程造價及承包方式：

　　1、本工程以人民幣進行報價，采取全部包工、包料的承包形式。

　　2、工程項目造價以審計審定的預算造價，為萬元。以后項目有增減，按審計審定單價和甲方簽訂預算進行計算。

　　五、工程項目

　　以本工程預算表為準。

　　六、施工期限：

　　1、本工程正式施工從年日，施工期為天。如有不可抗拒的因素，工期順延。若乙方提前一天完成甲方按200元/天獎勵乙方，若乙方不能按時完工甲方扣乙方200元/天。

　　2、甲方如提出增減項目或要求修改設計，應在該項目材料進場之前或未施工之前發出書面通知，由乙方技術負責人及主管簽字認可，對增減項目乙方應在較短的時間內拿出預算交甲方認可。

　　七、工程管理和質量驗收：

　　1、根據甲、乙雙方認可的設計圖紙、工程預算內容及工程預算項目的質量要求進行施工。在施工期間如有變更需經甲、乙雙方協商解決，確保施工質量和設計效果。

　　2、甲、乙雙方指定專人負責管理、監督、檢查工程進度和質量、互相協調配合，保證工程順利進行。

　　3、由甲方、乙方確定專人組成工程質量驗收小組，竣工時進行整體驗收，合格后以雙方有關負責人簽字為準。

　　4、乙方在施工過程中應接受甲方現場管理人員統一安排，乙方在施工中不得偷工減料，以次充好，如經甲方發現有權停止施工，損失由乙方負責承擔。

　　八、安全：

　　乙方加強安全教育和檢查工作，預防發生事故，確保安全施工，如發生人為責任安全事故由乙方負責。

　　九、現場：

　　甲方應在乙方進場時提供必要的'施工條件，保證現場免費用水用電。

　　十、付款方式和結算：

　　合同簽訂后，甲方須該項工程總造價的60%做為乙方進場施工費，待木工工程完工后甲方應支付該項工程總造價的30%做為乙方進度款，工程完成驗收合格后三天之內。甲方應支付乙方該項工程總造價10%的余款。

　　十一、其它事項：

　　1、本工程合同簽訂后，不得轉包其他單位施工，否則按違約處理，終止合同。

　　2、工程竣工驗收后保修期三個月，保修期內如因施工質量和材料不符合標準所發生的維修費用由乙方負責支付。

　　3、本合同簽字后生效，具有法律效力。

　　4、本合同未盡事宜，可另行補充合同解決或協商解決，補充合同與本合同有矛盾時，以補充合同為準，并具有同等法律效力。

　　5、本合同附件含預算二份。

　　6、本合同附件含施工圖二份。

　　十二、本合同一式二份(甲、乙雙方各執1份)

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　代表人：代表人：

　　電話：電話：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

　　裝修合同 10

　　發包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的`基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜，達成如下協議：

　　第一條裝修內容

　　1、地點：

　　2、承包范圍：

　　3、承包方式：雙方商定采取下列第

　　第二條：雙方責任

　　1、從合同簽定后天開始施工。

　　2、嚴格按照發包人的要求進行施工。

　　3、承包人必須保護好原居室室內的家具、水、暖、電、管線等。

　　第三條關于工期

　　1、期限天，開工日期 20__年__月__日，竣工日期20__年__月__日。

　　2、如相互造成施工延續，賠償對方 %違約金。

　　第四條關于材料要求

　　雙方商定后施工。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　20__年__月__日 20__年__月__日

　　裝修合同 11

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　經雙方平等自愿，協商一致的基礎上就裝修工程有關事宜達成以下幾點協議：

　　一、工程單位名稱地點：

　　廠區辦公室。

　　二、承包方式：

　　乙方包工包料。

　　三、工程施工：

　　一至三層地面貼磚，樓梯踏步做油漆，衛生間墻面貼磚、吊頂、小便池4只、蹲坑4只、格柵燈8只、墻面頂面做涂料、窗簾、防盜門1扇、防盜窗1扇，具體以報價單為準。

　　四、工程期限：

　　開工日期：年月日至年月日。

　　五、工程總造價元(不含稅)。

　　六、協議簽訂后，乙方組織人員進場施工。

　　七、在施工中如甲方有需增加項目或減項目則應增補與相應減少所支費用。

　　八、付款方式：

　　協議簽訂后即付30%(即________元)購置所需材料，工作量約過半支付30%(即__________元)，余款工程竣工后一次付清。

　　九、為了更快更好完成工程，甲方應配合乙方供電供水，工程款即時到位。

　　十、乙方必須遵守甲方廠區規章制度，做到文明施工。

　　十一、未盡事宜另行協商。

　　十二、本協議甲、乙雙方簽字生效，并具有法律效力，本協議一式兩份，雙方各持一份，工程款付清后自行終止。

　　甲方(簽字)：

　　日期：

　　乙方(簽字)：

　　日期：

　　裝修合同 12

　　上訴人（原審被告）：____

　　地址：____

　　法定代表人：_________

　　被上訴人（原審原告）：_________女士

　　地址：____市____區____街

　　原審被告：____

　　地址：____市____區____東路____號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人____、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的'商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　____市中級人民法院

　　上訴人：____置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20_________年_________月_________日

　　裝修合同 13

　　發包方：__________________有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：__________________（以下簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，甲方將____________________________________裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：____________________________________。

　　2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的______%加______元抽取后，承包給乙方施工）。

　　3、工程標準：符合國家相關標準。

　　4、工程地點：______區人民醫院右側羽毛球館附二樓。

　　5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。

　　二、質量技術要求

　　乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）

　　三、工程價款

　　合同總造價：（______大寫）（￥：__________________元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。

　　四、工期要求

　　日期：________年______月______日至________年______月______日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的______%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的______%，余______%為質保金，一年后無質量問題付清。

　　六、雙方的權利和義務

　　（一）甲方權利和義務：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

　　（二）乙方權利和義務：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。

　　2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的`管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于______日內向甲方補足。

　　4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

　　5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

　　6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

　　7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。

　　2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工______、______兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

　　八、違約責任

　　雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于______日內補足守約方的實際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：___________________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　日期：________年______月______日

　　裝修合同 14

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　甲方將【】裝飾工程委托乙方設計。工程建筑面積為平米。為了明確雙方權利與義務，經雙方協商達成如下協議，以資共同遵守：

　　一、甲方職責

　　1、提供需設計場所的物業部門認可的建筑結構平面圖，并保證所提交資料質量達到工程設計要求;提供乙方度量工地尺寸的方便，并配合乙方設計工作需要的其他事宜。

　　2、提出功能及風格要求，并說明裝修工程的預計投資;

　　3、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

　　二、乙方職責

　　1、收到設計定金后，安排人員到工地現場度量尺寸;

　　2、在雙方約定的如期完成甲方委托的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求，符合甲方的`建設使用要求;

　　3、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作;

　　4、進行方案修改調整，直至甲方滿意;

　　三、設計內容、設計費、付款方式以及其他約定：

　　1、本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。經甲乙雙方商定設計收費為/平方米(套內建筑面積)，設計費用總計金額為：____元(大寫)。

　　2、平面布置圖和預算經雙方確認后，甲方需將設計費的70%預付給乙方，乙方開始做詳細的設計方案圖紙;

　　3、設計過程中，甲方不能帶走施工圖紙(平面布置圖除外)。待設計方案基本完成，效果圖先出小圖，經甲方認可并將剩余30%設計費費支付給乙方，乙方方能出大圖及打印圖紙。

　　4、設計內容包括：詳細設計說明1份、全套施工圖若干張、效果圖1-2張。其中施工圖包括：原房型圖、墻體圖、平面布置圖、地面圖、天花圖、水電布置圖、現場制作的家具立面圖(根據實際情況出或者不出) 、電視背景墻立面圖、其它現場需施工墻面的立面圖等。

　　5、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;

　　5、如甲方需要多增加效果圖，則另外收取元/張的效果圖制作費;

　　6、若乙方已為甲方定下設計方案，出齊施工圖紙，并作好預算報價單，因甲方原因中止本協議，使施工不能開工，則甲方所交定金轉作為設計費補償，定金不予退回。

　　本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　裝修合同 15

　　一、甲方賓館進行裝修，主工程量石膏板造型頂，平面吊頂、門窗套衣柜、油漆、乳膠漆、瓦工、水電工。改造工期為50-55天。

　　二、甲方負責提供材料，乙方包工不包料，負責施工

　　三、乙方按圖施工不得擅自更改，如有更改一切責任由乙方承擔。

　　四、甲方因及時提供材料，如有材料未及時送到，誤工費由甲方全部承擔。如缺材料，乙方應提前一天通知甲方。

　　五、在施工過程中，如有圖紙變動，雙方應協調解決，甲方同意后，進行施工。

　　六、工程價格：

　　工程總價104774元(詳情見附件報價單)所有工程按實際面積以報價單核算，乳膠漆造形頂按展開面算，其它未定價格的雙方面議。若衛生間徹便池，需要增加瓦匠施工費，乙方應保質保量，按時完成，不能拖延工期。

　　七、付款方式

　　1、工程款必須按工程進度付款。

　　開工應付總工程量的10%-15%給予工人生活費用

　　2、工程按進展付款，不得拖欠施工費，否則乙方有權停工。

　　3、工程結束后必須一次性付清工程總款。

　　八、本合同一式兩份、雙方簽字生效。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　裝修合同 16

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合本裝修工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝修工程有關事宜，達成如下協議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.3承包內容：鋼結構房屋建造(工程包含:鋼結構框架焊接, 墻體與粉刷砌墻;頂棚制作，頂棚材料為：頁格棉。

　　1.4工程總量：

　　1.5工程期限

　　開工日期20__年__月__日

　　竣工日期20__年__月__日;

　　第2條甲乙方工作

　　2.1 開工前內一切影響乙方施工的`障礙，以不影響施工為原則并向乙方進行技術交底。

　　2.2 向乙方提供施工所需的水源、電源等設施，施工期間水費、電費由甲方負責。

　　2.3開工前

　　2.4甲方指派責合同履行。按要求組織施工，保質、按期完成施工任務，解決由甲乙方負責的各項事宜。

　　2.5嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。施工過程中，如發生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無關。

　　第3條關于工程質量及驗收的約定

　　3.1由于乙方原因造成質量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔，工期不順延。

　　3.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。

　　第4條關于工程價款及結算的約定

　　第5條工程停建或緩建

　　5.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。

　　5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協商確定。

　　第6條保修

　　6.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。保修期內，乙方應在接到修理通知之后12小時內相應，24小時內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，費用由乙方承擔。

　　第7條附則

　　16.1本合同壹拾貳份，雙方各執壹份。

　　16.2本合同履行完成后自動終止。

　　16.3附件資料：全部施工圖(合同正本由此附件)

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)

　　授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

　　年月日年月日

　　裝修合同 17

　　建設單位：_________________

　　建筑名稱：________________

　　建筑地點：________________

　　施工單位：_________________

　　乙方：___________有限公司

　　按照中華人民共和國民法典和建筑安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。第一條詞語含義

　　1.1工程名稱：_____________舊址修繕安防和消防工程工程地點：______________

　　1.2開工日期： ___________竣工日期： __________總日歷工期天數：________ 日歷

　　1.3質量等級：國家施工驗收合格標準

　　1.4簽約合同價款：____________佰圓整(_________萬元)

　　第二條合同文件及解釋順序

　　2.1 合同協議書

　　2.2 中標通知書

　　2.3 招標文件

　　2.4 投標文件

　　2.5 合同協議條款

　　2.6 合同條件

　　2.7 技術規范和要求

　　2.8 圖紙

　　2.9 已標價的工程量清單

　　2.10 協商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議

　　2.11 合同其他文件

　　第三條合同文件使用的語言和適用標準及法律

　　3.1 合同語言：漢語

　　3.2 適用標準、規范：國家現行關于室內裝飾裝修及建筑幕墻工程設計及施工規范。

　　3.3 適用法律、法規：中華人民共和國民法典、中華人民共和國建筑法及其他有關法律法規

　　第四條向甲方提供的圖紙

　　4.1 圖紙提供日期：____________

　　4.2 圖紙提供套數：_____________

　　4.3 圖紙特殊保密要求和費用：___________

　　第五條甲方代表

　　5.1甲方代表姓名___________職稱(職務)：___________

　　5.2甲方賦予甲方代表的職權： _____________

　　5.3甲方代表委派人員的名單及責任范圍：_________________________

　　第六條監理單位及總監理工程師

　　6.1 監理單位名稱：_______________

　　6.2 總監理工程師姓名、___________職稱：____________

　　第七條乙方駐工地代表姓名：_____________

　　第八條甲方工作

　　8.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求：甲方通知乙方施工前，保證乙方具備施工條件。

　　8.2水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：由甲方負責協調施工總承包單位，提供水源、電源并裝表計量。

　　8.3 需要與有關部門聯系和協調工作的內容和完成時間：開工前。

　　8.4 需要協調各施工單位之間關系的工作內容和完成時間：根據工程進度

　　8.5 辦證件、批件的名稱和完成時間：開工前。

　　8.6 會審圖紙和設計交底的時間：_______年____ 月 ____日。

　　8.7 向乙方提供的設施內容：無。

　　第九條乙方工作

　　9.1施工場地防護工作的要求: 服從總包單位的管理，并做好防護工作，否則乙方承擔一切責任和所發生的費用。

　　9.2施工現場交通和噪音控制的要求：執行格爾木市有關規定，經甲方同意后辦理有關手續。

　　9.3 符合施工場地規定的要求：符合總包單位要求，服從其管理

　　9.4 保護建筑物結構及相應管線和設備的措施：服從總包單位管理

　　9.5各施工段之間的銜接及配合，乙方須服從甲方及總承包單位的協調、管理。

　　第十條進度計劃

　　10.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間：簽訂合同后七日內。

　　10.2 甲方代表批準進度計劃的時間：接到施工組織設計后七日內批復。

　　第十一條延期開工具備開工條件，乙方接到開工令后應按期開工。因乙方原因不能按期開工，應在開工日期 7 日前向甲方提出延期開工的理由和要求，甲方代表 7 日內予以答復， 7 日內甲方代表不予答復，視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意乙方要求或乙方未在以上規定時限內提出延期開工要求，其竣工日期不予順延。因甲方原因延期開工，甲方應在協議約定開工日期10 天前以書面形式通知乙方，并相應順延期。

　　第十二條暫停施工執行“合同條件”規定，若責任在乙方時，工期不順延。

　　第十三條工期延誤

　　13.1 因以下原因造成工期延誤，經監理、甲方確認后工期順延：

　　( 1) 甲方未按約定提供開工條件;

　　( 2) 甲方超過約定日期 15 天以上支付工程預付款、工程進度款;

　　( 3) 設計變更或工程量增加，導致原有工程量超過10%的;

　　( 4) 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過72 小時;

　　( 5) 不可抗力。

　　13.2 如發生 13.1 款所述情況，但乙方未在 14 日內提出書面延期報告，工期不予順延。甲方收到乙方書面延期報告七日內未予以確認或提出修改意見，視為同意工期順延。

　　第十四條工期提前

　　14.1 甲方如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，按協議規定的竣工日期竣工比原合同工期或監理工程師和甲方、意順延的工期每提前一天(不是一天按一天計)，甲方按工程合同價款的0.4 %。向乙方支付工期提前費用，但最高不超過合同額的3%

　　14.2 甲方無提前竣工要求的，若乙方自行提前竣工，不執行上述工期提前獎的'規定，乙方要求提前竣工的，須報甲方同意，否則不予竣工驗收。

　　第十五條工程樣板如發生，執行“合同條件”。

　　第十六條檢查和返工執行“合同條件”。

　　第十七條工程質量等級

　　雙方對工程質量有爭議時，由市建筑工程監督站鑒定，所需費用及造成的損失由責任方承擔。

　　第十八條隱蔽工程和中間驗收

　　中間驗收部位和時間：隨工序驗收。

　　第十九條驗收和重新檢驗執行“合同條件”。

　　第二十條合同價款及調整

　　20.1 合同形式：本工程為固定綜合單價合同，在履行合同期間綜合單價不予調整。

　　20.2調整方式：

　　( 1)履行合同期間發生第13 條所述情況時予以調整;

　　( 2)調整方式：

　　a. 凡實際發生的工程量清單已有的單價項目一律執行該清單單價，清單沒有的項目，但有類似的項目，執行該類似項目的清單單價;

　　b凡實際發生，在工程量清單中沒有相同或類似的項目，在確定項目單價時，人工、材料、機械消耗數量執行湖北省安裝工程消耗量定額(_______ 版) ,材料單價為甲方確認的價格，機械臺班單價執行青海省最新價目表中的臺班價格。管理費費率、措施費費率、利潤率、人工單價執行投標時承諾的費率和單價;重新生成新的工程造價。

　　c. 所有甲方規定的暫定價格的材料和合同約定由乙方采供的合格材料，如甲方提出更換，由甲方監理工程師、跟蹤審計等部門現場簽證予以找補稅前差價，綜合單價中管理費、利潤不予調整。

　　第二十一條工程預付款

　　21.1預付工程款總金額：合同生效，乙方人員、材料進場后3日內，甲方向乙方支付合同額30%勺預付款。

　　21.2扣回時間和比例：無

　　第二十二條工程款支付

　　22.1 工程款支付方式：按工程工作量進度支付。

　　22.2 工程款支付額度和時間：采用工程工作量進度支付的辦法，支付額度為經甲方審核確認實際完成的工程工作量的70%寸款，工程竣工甲方驗收合格后7日內乙方向甲方提交全套竣工驗收資料，付至合同總價的(含預付款) ; 竣95%工結算經國家審計機關審計后15 日內，付至審定額的97%留 3%乍為質量保修金，質保期為壹年。

　　22.3 工程設計變更，現場簽證所發生的工程價款，與工程款同期支付。

　　22.4 乙方施工使用的水、電單獨裝表計量，按實際產生的數字及格爾木市既期價與總包方結算。

　　第二十三條材料樣品或樣本執行“合同條件”。

　　23.1 甲方直供材料、設備的要求：無。

　　第二十四條甲方供應材料設備

　　24.1 乙方負責供應的材料

　　24.1.1 乙方采購供應的材料要保證質量，符合設計要求，并提供有效的質量保證書和必要的材料試驗報告。24.1.2 工程使用的材料必須報監理工程師確認，并按現行規定報送檢驗，未按規定檢驗或檢驗不合格的材料不得用于本工程。其檢驗和試驗費用由乙方承擔。

　　24.2 甲控材料

　　24.2.1 甲控材料由乙方按指定價格與材料供應商簽訂材料采購合同并組織實施，乙方按材料價格的5%計取采保費，該費用已包括在綜合單價中，甲方不再另行支付。

　　24.2.2 乙方提出修改供應時間，必須提前 7 日內報送監理和甲方，經監理和甲方審定后，據此調整供應計劃組織供應

　　第二十五條乙方采購材料設備

　　第二十六條材料試驗執行“合同條件”。

　　26.1乙方接到變更通知后10 日內向甲方提出變更價款報告;

　　26.2甲方完成該變更內容后10 日內予以確認;

　　26.3若甲方在完成該變更內容后14 日內，無正當理由不予確認時，乙方于完成該項變更內容10 日后視為所送變更工程價款報告已被確認;26.4若雙方對變更款不能友好協商達成一致意見時，執行本條款

　　第二十七條甲方變更設計25.1應在該施工單位施工前10 天提出;25.2執行“合同條件”。

　　27.1乙方提供竣工圖的約定：工程施工中沒有設計變更，施工后由乙方在原施工圖紙加蓋“竣工圖”章，作為竣工圖，提交給甲方; 施工中只有零星的少量一般性設計變更，乙方在原施工圖變更位置證明，并連同經甲方同意的變更簽證，于竣工后由乙方加蓋“竣工圖”章提交甲方;施工中對原設計變更較多，原施工圖難以作為竣工圖，應由乙方組織重新繪制竣工圖，在新圖上加蓋“竣工圖”章并附以有關記錄和說明作為竣工圖提交甲方，其費用由乙方承擔。交工驗收前10 天乙方向甲方提供兩套竣工圖及技術資料。另一套待市建設工程質量監督站返回后7 日內交甲方。

　　27.2乙方于工程竣工驗收通過之日起15 日內將竣工工程移交甲方。

　　第二十八條竣工驗收。

　　第二十九條竣工結算

　　第三十條違約責任

　　1、甲乙雙方本著真誠合作、互相信賴的原則，根據國家相關的法律、法規，協商解決在本合同執行過程中可能出現的違約糾紛和違約責任。

　　2、甲方在規定時間未組織項目的驗收，視同驗收通過。

　　3、乙方沒有按照合同履行乙方應盡的責任，乙方應無條件承擔由此帶來的相關結果。

　　4、乙方在項目建設過程中造成甲方物品、設施的損壞，乙方應負賠償責任。

　　5、在項目建設中，如乙方原因造成人身安全事故的情況，后果由乙方承擔。

　　6、乙方因自身原因延誤工期，每延誤一天，按合同總價的從工程款中扣除。延誤超過甲方有權解除本合同，乙方應立即退還甲已付的全部款項，并應按本合同金額的業向甲方支付違約金。”

　　7、質保期以內，乙方未按本合同約定提供服務或提供服務不能達到本合同目的時，甲方有權解除本合同，乙方應退還甲方已付的全部款項，并應按本合同金額的向甲方支付違約金

　　第三十一條爭議與仲裁