鋼結構工程施工合同

時間：2024-04-02 09:44:19 賽賽合同范本我要投稿

鋼結構工程施工合同（通用12篇）

　　在不斷進步的社會中，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的鋼結構工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

鋼結構工程施工合同（通用12篇）

　　鋼結構工程施工合同 1

　　發包人（全稱）：___________（以下簡稱甲方）

　　承包人（全稱）：___________（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________

　　工程地點：___________

　　建設面積：___________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：安檢車間、環檢車間及調試車間鋼結構主體工程所包含的所有工作內容（包括鋼結構制作、安裝、運輸、吊裝、構件表面防火涂刷、材料復檢、構件檢測、工程資料編制等項目）。

　　三、承包方式：

　　四、合同工期

　　進場安裝日期：_____年__月__日

　　安裝竣工日期：_____年__月__日

　　合同工期日歷天數：____天。

　　五、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　六、分包合同價款

　　按合同價款確定方式執行，實際價款為結算后價格。或按甲乙雙方協商確定的.方法執行。

　　七、合同生效

　　合同訂立時間：_____年__月__日

　　合同訂立地點：_________

　　本合同雙方約定、雙方簽字、蓋章、付款后生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_____年__月__日

　　鋼結構工程施工合同 2

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　住址：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，甲方將_________________項目的_____________工程交由乙方承包，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________________

　　2、工程地點：__________________________

　　3、承包范圍：__________________________

　　4、承包內容：__________________________

　　5、工程造價：__________________________

　　6、支付方式：__________________________

　　7、工程質量：__________________________

　　二、施工準備

　　1、甲方：

　　（1）_____月______日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責紅線外進場道路的維修。

　　（2）_____月______日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器（包括水表、配電板），應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。

　　（3）合同簽訂后______天內提供完整的施工圖_份，施工技術資料

　　2、乙方：

　　（1）負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作；

　　（2）組織施工管理人員和材料、施工機械進場；

　　三、工程期限

　　1、工程工期為______天（日歷天），自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收

　　2、開工前______天，乙方向甲方發出開工通知書。

　　四、工期順延

　　1、按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工；

　　2、凡甲方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度；

　　3、不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度；

　　4、在施工中如因停電、停水________小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時以上），影響正常施工；

　　5、未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　五、雙方職責

　　1、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程；

　　2、由甲方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程；

　　3、隱蔽工程必須經甲方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序；

　　4、乙方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送甲方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同甲方、質量監督站進行結構中間驗收；

　　5、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送甲方和質量監督站備案；重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施；

　　6、工程竣工后，乙方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。

　　六、施工與設計變更

　　1、甲方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。

　　2、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失）由甲方負責，并調整合同造價。

　　3、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經甲方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　4、甲方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。

　　七、工程驗收

　　1、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

　　2、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，甲方須及時辦理驗收簽證手續。

　　3、工程竣工驗收后，甲方方可使用。

　　4、在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方無償保修。

　　八、違約責任

　　乙方的責任：

　　1、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　2、工程不能按合同規定的工期交付使用的'，按合同中工期順延的條款歸責。

　　甲方的責任：

　　1、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失。

　　2、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

　　3、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　4、乙方驗收通知書送達______日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

　　5、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日____%償付乙方賠償金。

　　九、糾紛解決辦法

　　任何一方違反本合同規定，協商不成，按以下第（__）項方式解決：

　　1、向工程所在地仲裁機關申請仲裁；

　　2、向工程所在地人民法院起訴。

　　十、附則

　　1、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　3、本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　甲方（簽章）：

　　代表人：

　　授權代表（簽字）：

　　聯系電話：

　　_______年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　代表人：

　　授權代表（簽字）：

　　聯系電話：

　　_______年____月____日

　　鋼結構工程施工合同 3

　　甲方（發包方）：______

　　乙方（承包方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程合同法》法律法規等，為明確雙方在履行合同過程中的權利、義務、程度，經甲乙雙方協商后，一致同意簽定本合同，并依照履行。

　　一、工程技術條件

　　1、工程名稱：______

　　2、工程地點：______

　　3、工程范圍及技術要求：

　　3.1工程范圍：

　　甲方委托乙方進行輕鋼結構部分的制造、安裝（包括門、窗制作、安裝）。

　　3.2技術要求：

　　以施工圖為準（水、電和消防另行報價）。

　　二、工程范圍

　　1、建筑面積：約______平方米。

　　2、本工程運輸由______負責。

　　3、在工程實施過程中的所有文件，在與本合同沒有沖突的前提下，具有同等法律效力；若與本合同有沖突，以本合同為準。

　　三、工程承包造價

　　1、工程單價為_____元/平方米。

　　2、工程承包總價為_____元；大寫______元。

　　四、工期期限

　　1、本工程總工期，自甲乙雙方簽字和甲方支付預付款后起__個工作日完成。

　　2、如遇下列情況工期應順延：

　　2.1按施工準備規定要求，不能提供滿足施工的場地、用水、用電、道路未能接通、障礙物未能清楚，影響進場施工時；

　　2.2由甲方提供的技術資料、技術條件、驗收文件不準或發生變動；

　　2.3在現場施工中如因連續停電、停水八個小時以上或連續間歇性停水、停電三天以上（每次連續四個小時以上），而影響正常施工時；

　　2.4因現場代表簽證不及時而影響下一道工序施工，自未簽證起，到消除影響止，工期順延；

　　2.5未按合同撥付定金款或工期進度款而影響施工，從應付款日起，到以款實際付后的實際時間，作相應的工期延長；

　　2.6人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法律并強制性技術規程，要求必須停止作業或停工的，自應停工或停止作業時起，到應復工之日止，工期順延；

　　2、7基礎由甲方負責承擔，由于甲方的延期或因基礎工程質量不符合設計要求而影響乙方正常施工，或因甲方負責的其他工程項目因交叉而影響乙方正常施工，如有影響乙方要及時報告，如未報甲方不承擔責任，不給乙方順延工期，自影響開始日起，到影響消除日止，工期順延。

　　五、工程質量

　　本工程質量要求要達到合格標準，力爭優良。

　　六、工程價款的支付與結算

　　工程款的支付結算，結合鋼結構的特殊情況進行如下的支付結算：

　　6.1合同簽定后，甲主先預付總工程款的30%，即____元；材料及施工人員進入工地后，甲方再支付總工程款的50%；即___元，彩鋼瓦進入工地后，甲方再支付總工程款的10%，即___元，余款___元，待工程完工后，七天內一次性付清。

　　6.2工程結算方式：________。

　　6.3如因甲方原因造成難以支付的情況發生，即預期不付款，乙方有權單方將合同順延，直至終止合同的履行。

　　6.4確因甲方拖欠工程款而影響工程進度，造成乙方的停工、窩工損失的，應由甲方承擔相應的.經濟損失，對延誤工期做相應的延長。

　　七、違約責任

　　乙方的責任：

　　1、合同簽定甲方支付定金后，乙方應嚴格履行合同，如果出現延期施工、停止施工等現象的，乙方應承擔給甲方造成的一切損失。

　　2、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工、改建，經過修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方應承擔違約責任。

　　3、如甲方為按合同規定支付進度款，乙方在權停止施工，并在工程進度款收到后十日內在開工，工期順延。

　　甲方的責任：

　　1、因甲方的原因造成工程中途停建、緩建或由于要變更設計而造成的停工、返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，工期作中斷并賠償乙方由此停工、窩工、返工、材料構件、倒運、人員和機械設備調遷、材料或構件積壓的實際損失。

　　2、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而失去工程質量異議權并工期異議權，依法視為驗收合格。

　　3、乙方驗收通知書送達甲方十日后不組織驗收，視為工程驗收合格。

　　4、不按合同規定撥付工程進度款，則按銀行有關預期付款辦法的規定以其所延付金額每年按萬分之五償付給乙方，并允許乙方停工，工期相應延期。

　　八、附則

　　1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執正本壹份，本合同所屬的合同條款、協議條款、方案圖紙，履行本合同通過中雙方現場代表簽署的聯系單、指令單、會議紀要等都具有法律效力，但合同具有最高效力。

　　2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章并收到預付款后即生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款支付完畢后終止。

　　3、本合同簽定后，甲、乙雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽定補充合同或協商作為本合同的補充合同，并與本合同一并具有法律效力。

　　4、本報價不包括土建及土建總、承包服務管理費，不包括水電部分和相關的社會福利，勞保統籌等，不包括報建產生的各種費用。

　　甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　______年______月______日______年______月______日

　　鋼結構工程施工合同 4

　　甲方： ________________司(以下簡稱甲方)

　　乙方：________________ (以下簡稱乙方)

　　依照《建筑法》等相關法律法規、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本建設工程總承包施工事宜進行協商，達成共識，訂立本協議，以資共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　項目名稱： ________________工程地點： ________________工程資料：________________ 資金來源： ________________工程面積：________________

　　二、工程承包范圍及承包方式

　　承包范圍：施工圖紙范圍內的全部項目工程。

　　承包方式：包工、包料、保質量、工期、安全生產、禮貌施工。

　　三、合同工期

　　雙方約定：本工程開工日期為__________年________________ 月________________ 日，竣工日期為____年 ________________月________________ 日，有效工期為600天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格。

　　五、結算方式、付款方式

　　1、結算方式

　　(1)本工程與其全部變更簽證結算時定額套用____寧夏回族自治區建設工程造價計價依據：《建筑工程計價定額》、《裝飾裝修工程計價定額》、《安裝工程計價定額》、《建設工程費用定額》，其他費用按國家及自治區有關文件規定執行。材料價差按施工期間寧夏造價管理站頒發的《寧夏建材》信息文件分期進行劃價調整，材差文件中未列材料(或暫定價部分)價格按發包人和承包人認可的實際價格調整。

　　(2)工程取費標準：該項目工程類別按定額站核定為準，企業類別按本施工企業類別計取。

　　(3)項目工程90%用現金結算工程款，房屋抵頂不超過工程造價的10%。

　　(4)甲方應在工程竣工之日起60個工作日內完成工程結算，否則視為認可乙方所做的單方結算，相關各方審定簽字之日氣1個月之內支付到工程結算款的95%，留5%作為工程保修金，保修期滿一次性付清。

　　(5)甲方切除項目：土方、護坡、降水、電梯、消防、通風、空調及制冷機組。

　　2、付款方式

　　(1)本工程款的支付形式：現金及房屋抵頂付款共計95%(工程保修費5%，工程保修期滿一次性付清)。

　　(2)承包人簽訂施工協議后，發包人開始土方開挖三日內，承包人向發包人交納工程質量保證金300萬元。質量保證金到甲方指定賬戶后，甲方向乙方以書面形式告知進場搭建臨時設施及施工前的準備工作。若不按約定時光交納質量保證金，視為違約，本協議自行解除。

　　(3)工程付款結點：第一結點地下鋼筋混凝土結構施工到±0.000后支付至已完成工程形象進度的70%；第十層、第十八層鋼筋砼結構施工完畢支付至已完工程形象進度結算價款的70%；裝飾裝修工程按月進度的70%支付工程款；多層主體封頂，按月進度款的70%支付。工程到達竣工驗收合格后，在辦理竣工驗收備案各類手續之前，甲方將工程款支付到已完工程量的90%。

　　(4)付款形式：主體封頂后按月進度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申請書交監理和甲方代表審批后，發包人于次月8日前支付工程形象進度款的70%，撥付工程款時，承包人需供給農民工工資發放表。

　　(5)____年度能到達三個月施工期的，地下室必須到±0.000，發包人因工期時光不足，致使乙方____年度不足三個月施工期限的，甲方應付給乙方70%形象進度款，若付款不到位時，甲方按年息10%向乙方支付違約金。

　　(6)乙方停工放人時，涉及農民工工資問題，甲乙雙方協商解決。

　　(7)工程竣工結算完，甲方不能按合同要求按時按比例支付工程款時，甲方應承擔由此給乙方造成的一切經濟、法律訴訟等損失，并按年息10%支付違約金。

　　六、其他約定

　　1、工程質量必須到達合格標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。經建設方、監理方、甲方認可；因乙方原因造成工程質量達不到約定的質量標準，乙方應承擔全部職責及經濟損失。

　　2、在施工過程中，乙方所發生的一切債權債務由乙方自行承擔。乙方應將甲方支付工程款優先發放農民工工資，不得拖欠。

　　3、乙方不能將本工程轉包、倒賣。一經發現，乙方無條件退出，協議終止，所造成的損失及法律職責均由乙方承擔。

　　4、乙方在施工期間，出現安全、質量事故等全部自我解決。造成的一切經濟損失及法律職責由乙方承擔，甲方不負任何職責。

　　5、禮貌施工，現場維護由乙方負責。

　　七、約定條款

　　1、乙方進入施工現場完成相應的工作量后，用于本項目的鋼材、商品混凝土由甲方供給擔保。

　　2、協議中的抵房到達預售條件時，根據乙方需求(住宅房或商業房)，甲、乙雙方簽訂抵房協議書，按掛牌價每平米降低100元抵頂工程款。

　　3、施工許可證辦理后進行工程備案，訂立工程合同，建設工程合同的各項條款均以本協議為準，辦理工程備案發生的費用各自承擔相應的.費用。

　　4、協議第五條第二款第二節中交納的質量保證金，按照協議第三條約定的進場時光未能進場施工，予以返還。乙方等待甲方項目啟動另行進場。若甲方另行發包給其他施工單位，應視為合同欺詐。

　　5、乙方承接的項目工程分項工程分包，條件價位同等時，優先安排使用甲方推薦的分包隊伍。

　　6、質量保證金的退付：工程施工至主體封頂退50%，裝飾工程完成，竣工驗收合格后退50%。

　　八、爭議的解決

　　協議履行過程中發生的爭議，雙方友好協商解決，協商不成時，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　九、協議生效、分數

　　本協議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章，按合同第五條2。2條之約定質量保證金到甲方指定賬號后生效。本協議一式捌份，甲乙雙方各執四份，具有同等法律效力。

　　甲方開戶銀行：________________

　　甲方賬號：________________

　　甲方： ________________乙方:________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　日期： ________________年 ________________月 ________________日

　　鋼結構工程施工合同 5

　　發包方：(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過程中的權利、義務和經濟責任，根據合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經協商，簽定如下合同條款：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：_______________________

　　2、工程地點：_______________________

　　3、結構層次：_______________________

　　4、建筑面積：_______________________

　　5、工程范圍：___________

　　6、設計單位：_______________________

　　第二條：承建方式________

　　第三條：工程造價

　　本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發生的單項設計變更，另行協商。

　　第四條；開、竣工日期

　　本工程根據甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：

　　1、因設計變更延誤的時間以及甲方造成的因素；

　　2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續施工所耽誤的時間；

　　3、非正常停電的'時間；

　　4、人力不可抗拒自然災害，乙方無法施工的時間。

　　第五條：雙方職責

　　(一)甲方：

　　1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續。

　　2、開工前會同乙方施工圖審核，并協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。

　　3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、

　　4、負責協調工程所在地的居民、村組可能發生的矛盾，以及城建、土管、稅務部門等相關的矛盾與費用。

　　5、做好施工現場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。

　　6、組織有關單位對設計圖紙和有關的技術資料進行會審交底。

　　7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務和工程質量監督等事宜。

　　8、按合同規定及時向乙方支付工程款。

　　9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協調、施工。

　　(二)乙方：

　　1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的后果，負責工程開工前的各項施工準備工作。

　　2、按時向甲方提供材料質量證明書。

　　3、做好分部項檢查驗收。

　　4、確保工程質量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。

　　5、自覺遵守建筑單位的規章制度。

　　6、負責做好工程竣工交付后的回訪保修工作。

　　7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。

　　8、配合甲方協調工程實施中相關的矛盾。

　　9、施工期間，發生的質量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。

　　第六條：付款及結算方法

　　按工程進度分期支付，其中：

　　第七條：工程質量與驗收

　　1、乙方必須按施工圖紙及國家現行施工規范進行施工，不得擅自變更和改動。

　　2、乙方應對全部現場操作、施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全責任。

　　3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規定的國標材料。主要材料進場時，經甲方確認后方可使用。

　　第八條：竣工驗收

　　1、乙方應在單位工程竣工前三日內，通知甲方驗收，如甲方在一周內不能按時組織驗收而又無正當道理時，或甲方經使用后，視工程驗收合格。

　　2、驗收中，發生不符合質量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內完成。

　　3、工程支付后，乙方應主動回訪，并對工程質量終身維護。在( )年保修期內，發生確因施工責任質量問題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。

　　4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內給與乙方合同規定的工程款。

　　第九條：附則

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。

　　2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。

　　3、本合同履行過程中發生糾紛，甲、乙雙方協商解決，協商不成可向人民法院訴訟。

　　4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　鋼結構工程施工合同 6

　　建設方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　一、鋼結構工程概況

　　（1）工程名稱：_______

　　（2）工程地點：_______

　　（3）工程范圍和內容：本房為_______跨鋼結構廠房，規格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。

　　（4）建筑外包面積：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　　（1）開工日期：______年___月___日；

　　（2）竣工日期：______年___月___日；

　　（3）合同工期總日歷天數_________天。

　　三、工程合同造價及結算

　　（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　　（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______ ％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。

　　（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

　　（5）本合同造價結算方式：____________。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　五、甲方的義務責任

　　（1）辦理好各種施工手續，并在乙方進場前提供給乙方；

　　（2）施工過程中，協助乙方協調好各種關系；

　　（3）提供施工所需的水、電源。

　　六、乙方的義務責任

　　（1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；

　　（2）在施工過程中，乙方應文明施工；

　　（3）乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。

　　七、安全責任

　　乙方進場后，要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。

　　八、材料的提供

　　工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

　　九、工程驗收

　　（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規范精心施工，確保質量，施工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準）。

　　（2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在五日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。

　　十、維修期限

　　承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的`有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　保修期為：______年___月___日—______年___月___日。

　　十一、違約責任

　　（1）因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用；

　　（2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人；

　　（3）發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。

　　十二、爭議解決

　　若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。

　　十三、其他

　　（1）發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。

　　（2）合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。

　　（4）雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

　　發包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

　　鋼結構工程施工合同 7

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，結合本裝修工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝修工程有關事宜，達成如下協議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：_______

　　1.2承包內容：鋼結構房屋建造（工程包含：鋼結構框架焊接，墻體與粉刷砌墻；頂棚制作，頂棚材料為：頁格棉。

　　1.3工程總量：_______

　　1.4工程期限

　　開工日期_______年____月____日

　　竣工日期_______年____月____日；

　　第2條甲乙方工作

　　2.1開工前內一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進行技術交底。

　　2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設施，施工期間水費、電費由甲方負責。

　　2.3開工前

　　2.4甲方指派責合同履行。按要求組織施工，保質、按期完成施工任務，解決由甲乙方負責的各項事宜。

　　2.5嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。施工過程中，如發生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無關。

　　第3條關于工程質量及驗收的約定

　　3.1由于乙方原因造成質量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔，工期不順延。

　　3.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。

　　第4條關于工程價款及結算的約定

　　__________________________

　　第5條工程停建或緩建

　　5.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的'保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。

　　5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協商確定。

　　第6條保修

　　6.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。保修期內，乙方應在接到修理通知之后12小時內相應，24小時內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，費用由乙方承擔。

　　第7條附則

　　7.1本合同壹拾貳份，雙方各執壹份。

　　7.2本合同履行完成后自動終止。

　　7.3附件資料：全部施工圖（合同正本由此附件）

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）

　　授權代表（簽字）：_____授權代表（簽字）：_____

　　__年__月__日__年__月__日

　　鋼結構工程施工合同 8

　　發包方（甲方）：_______

　　承包方（乙方）：_______

　　依照有關法律、行政法規、規章，甲乙雙方在平等互利、相互信任的基礎上，就鋼結構工程的鋼結構及采光頂玻璃幕墻工程分包事宜簽訂此合同，以資雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_______

　　工程地點：_______

　　建筑面積：_______

　　二、承包內容

　　承包范圍：_______

　　除上述工作外，由上述工作可合理推論得到的對完成上述工作的穩定、完整、安全、可靠及有效運行所必須的全部工作。

　　合同總價：_______

　　三、加工制作技術要求

　　乙方必須按甲方提供的圖紙及國家GB50205-2001規范及國家相關技術規范、行業標準、條例和強制條文等執行。

　　四、項目聯系人

　　1. 甲方委派_______ 為項目負責人。

　　2. 乙方委派 _______為項目負責人。

　　五、工程價款結算及付款方式:

　　1.工程預付款：

　　工程預付款：甲方應在合同簽定后三日內支付工程款的40%作為預付款，用于鋼材、預應力專業材料、采光玻璃等的采購。

　　2. 工程進度款的支付：當乙方開始鋼結構進入施工現場安裝時，甲方應支付工程款的10%作為工程進度款，鋼結構安裝完畢驗收合格幕墻龍骨安裝完畢付工程總款的30%。乙方全部安裝完畢，當鋼結構單項驗收完成后，甲方應支付至工程總額的97%,并在乙方提出申請后三日內審核完畢及付款，余款作為質保金應在乙方安裝完成一年后7日內付清。

　　六、工期要求

　　本工程開工日期：

　　如乙方不得不拖延加工或暫停加工，必須在此之前向甲方提交一份闡述原因的報告，經甲方同意后方可獲得延期。

　　七、技術要求

　　乙方必須嚴格按設計標準和現行國家標準操作規程和驗收規范完成承包范圍內的工作，并應符合甲方的要求，滿足設計圖紙和有關技術洽商及變更的要求。

　　八、違約處理

　　1、甲、乙雙方都必須嚴格遵守本合同各項規定，由于一方的'違約，造成本合同無法履行或不能完成履約時，由過失的一方承擔違約責任并承擔因此而引致的一切費用，如屬于雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自的違約責任。

　　2、甲方應按合同要求支付乙方工程款、提供圖紙，否則乙方有權順延工期。若由于乙方原因造成工程嚴重脫期，而乙方又無積極措施確保合同工期完成或無力按質量標準返修的，甲方有權責令乙方停止施工直到終止合同，且乙方應承擔實際損失及相關責任。

　　九、合同爭議

　　甲乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請簽約所在地合同管理機構會同有關部門調解，協商或調解不成的，向北京市通州區人民法院提起訴訟。

　　十、其他條款

　　本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，付清尾款后失效。

　　本合同正本兩份具有同等法律效力，由甲乙雙方分別保存，副本兩份。

　　甲方（簽章）：_______乙方_______（簽章）

　　甲方代表：_______ 乙方代表：_______

　　簽訂日期：_______

　　鋼結構工程施工合同 9

　　發包主(全稱)：(簡稱甲方)

　　承包方(全稱)：(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，依法簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____

　　工程地點：____

　　工程內容：____

　　資金來源：____

　　二、工程承包方式：

　　三、合同工期：本工程預計形式日期月竣工日期________年____月____日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎允許施工，主鋼結構材料進場日期為準。

　　四、工程質量標準達到甲方提供圖紙標準及圖紙變更單要求。

　　五、工程造價表(注本工程造價不含稅費，如產生稅費，由甲方承擔)

　　六、施工中的項目變更

　　在施工中根據甲方及設計要求。工程內容響應變更，增減工程量并入工程總造價。

　　七、雙方職責：

　　1、甲方職責：

　　(1)無償提供施工場地，做好xx一平，維護好施工外部環境。

　　(2)派人協助施工單位，監督施工質量。

　　(3)檢查材料質量。

　　(4)按合同及時撥付工程款。

　　(5)xxx接到施工場地并負責施工中所產生的費用。

　　(6)維護乙方施工，材料采購，裝卸自主權，不受干擾。

　　2、乙方職責：

　　(1)簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。

　　(2)如未按雙方約定的質量要求施工，立即返工，返工費用自負。

　　(3)嚴格按鋼結構施工及安裝規范執行，保質保量。

　　(4)嚴格按操作規程和規范，安全文明施工，施工期間所發生的一切安全事故，責任自負。

　　(5)在施工過程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應順延。

　　八、工程總價付款方式：工程總價元整。

　　1、本合同的工程款支付，按本企業名稱及賬號匯入；如果現金支付，憑本企業加蓋財務專用章的收據。

　　2、甲方在合同簽訂生效當日內，按合同總造價的約%計款萬元(元)，預付乙方備料款。

　　3、工程進度款：

　　(1)主鋼結構(鋼梁、鋼柱、鋼架)到工地時，甲方按合同總造價款的約%計款萬元(元)，付乙方工程進料款。

　　(2)鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計款萬元(元)。

　　(3)余款待主鋼結構材料進入工地后天付清。

　　九、工程驗收及雙方異議處理期限

　　(一)按照雙方認可的圖紙要求，約定的質量標準驗收。工程竣工時，乙方向甲方呈交驗收報告。甲方接到驗報告____日內，山甲乙方雙方進行驗收，驗收合格辦理交接使用手續。如甲方提出有關質量問題，應以書面形式通知乙方，乙方在接到通知后____日內因到場整修。

　　(二)工程竣工后，甲方接到乙方驗收報告____日內不進行驗收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗收為合格工程正式交付使用。

　　十、工程保修

　　(1)乙方負責該工程質量保修，期限為________年，保修期從乙方出示的驗收報告之日算起。乙方接到甲方書面維修通知三人到場維修。

　　(2)質量保修期滿后，在維修過程中，人工費、材料費按成本費計算。

　　十一、違約責任

　　本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對方合同工程總造價百分之三十的`違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。

　　十二、合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，可采取以下兩種方式解決：

　　(1)提交工商行政部門調解仲裁；

　　(2)甲乙雙方可向主張權利的所在地人民法院處理。

　　十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決。

　　十四、其它：

　　雙方簽字認可的補充協議，作為合同的一部分；具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　鋼結構工程施工合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方完成工，總面積(重量)約根據《中華人民共和國合同法》的原則明確雙方責任，保證本工程順利進行，經友好協商，達成下列合同以茲共同遵守：

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：____

　　2、工程內容：____

　　第二條：安裝施工付款方式

　　1、乙方按照甲方提供的圖紙施工，使用材料標準、規格按照計算。

　　2、工程單價：按照計算(稅前)。

　　3、安裝施工總費用約_______元。

　　4、乙方施工對以及機械進入施工現場，甲方應支付給乙方生活費____________元。

　　5、_________元作為進度款。

　　6、本工程安裝完畢后三日內甲方支付至本工程總費用的98%工程款給乙方，本部分工程款合計：__________元。

　　7、余款甲方驗收完畢后30天內支付完畢。

　　8、若因甲方原因未按時支付工程款，則余下部分按照日息1%支付給乙方利息。

　　第三條：質量控制、安全生產、其他要求

　　1、乙方嚴格按照甲方提供的(圖紙、要求)組織施工，嚴把質量關，并接受甲方的監督。使工程質量合格。

　　2、若因乙方責任導致鋼結構主要構件如：不合格，乙方負責維修。

　　3、若本工程安裝完畢后甲方不驗收，不按照約定付款，而擅自投入使用，乙方不再承擔本工程的質量責任，并視為本工程驗收合格。

　　4、本合同簽訂后內甲方需使本工程施工場地及道路達到施工要求，提供涉及到主體工程的隱蔽及障礙物資料，與鋼結構安裝的相關資料；提供施工用水、用電、施工專用配電板一處，保證滿足乙方施工用水、用電的'需要，提供施工人員的食宿用房；組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；

　　5、甲方派駐為工程現場代表，全權代表甲方履行職責。

　　6、乙方負責施工區域內乙方使用的臨時設施使用及維護，保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失。

　　7、甲方應保證施工期間不受外界干擾，確保工程順利施工，若因場地限制，協調乙方施工機械進場。

　　8、乙方嚴格安照相關安全文明施工規范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承擔。

　　9、若因甲方以及外單位無關工作人員擅自闖入工地現場，或者非乙方原因造成的安全事故由責任方負責。

　　10、甲方為乙方免費提供施工人員住宿場所，和水電。

　　第四條：施工工期

　　1、根據雙方協商，商定總工期天(日歷天)，自乙方到甲方約定的金額定金以后天內進場算正式開工，工期自此計算。

　　2、遇下列情況，經甲方現場代表認可、簽字后，工期相應順延。

　　3、甲方不能提供本合同第二條第4、5項的要求，影響進場施工時間或影響工程地進度的；

　　4、在施工中如因甲方原因而指示造成停電、停水、未提供或提供的資料不準確而延誤工期的；

　　5、設計變更或由于乙方不可抗拒的因素而影響工期的；

　　6、天氣因素影響施工的，包括下雨和刮臺風

　　7、未按本合同規定支付定金或工程進度款；

　　8、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

　　9、因土建延期或質量不合格而影響乙方正常施工，及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的；

　　10、乙方在以上情況發生后的三天內，就延誤的內容和因此發生的經濟損失向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，則被視為乙方的報告內容和延期要求已被確認的

　　第五條：維修期

　　一年內自然損壞免費維修，接到維修電話后保證24小時內到達。人為損壞甲方應付材料費，人工費。

　　第六條：爭議違約

　　1、甲乙雙方因合同執行引起的爭議可提請當地司法機關進行調解，調解無效時任何乙方有權向各自地方人民法院起訴。

　　2、若甲方不按合同履行義務，應賠償給乙方造成的實際損失，并且順延本工程工期。

　　第七條：本合同一式2份，雙方各持一份，兩份具有同等效力

　　甲方：乙方：

　　簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　電話：電話：

　　地址：地址：

　　鋼結構工程施工合同 11

　　發包方：

　　承包方：

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：

　　建筑面積：工程內容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、承包方式、單價及付款方式

　　1、屋面、墻面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計算。

　　2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，11元/m2。

　　3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，13元/m2，包括門窗、雨棚。

　　4、落水管安裝，按6元/m計算。

　　以上按實際工作量結算

　　5、付款：作業隊進入工地開始安裝，付5000元進場費，其余按照接點按工作總量的80%付款。

　　三、工程質量、安全責任

　　1、乙方必須確保承包范圍內的質量要求（按圖施工），如未達要求返工，乙方自行承擔，并接受甲方代表的'監督，目標合格。

　　2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項安全規章制度，杜絕一切傷亡事故，如發現隱患及時整改，出了事故乙方自己承擔。

　　3、甲方不能及時提供材料，導致乙方停工等損失由甲方負責。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價的0.5%/日予以處罰。

　　四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

　　鋼結構工程施工合同 12

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________

　　職務：____________

　　電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的.，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗；

　　第八條質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修