設備租賃合同

時間：2021-02-03 16:42:16 租賃合同我要投稿

設備租賃合同范本15篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的設備租賃合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

設備租賃合同范本15篇

設備租賃合同范本1

　　出租方：

　　承租方：

　　現出租方有一磚廠廠房和設備租賃給承租方生產使用，承租方同意承租磚廠廠房和設備，為明確雙方權利義務關系，根據《合同法》及有關法律、法規的規定，經雙方協商簽定如下條款，共同遵守執行。

　　一、出租方愿意把座落在蓮花鎮蓮花村磚廠廠房（17間）設備（磚窯1個）及機器設備（詳見附表）租給承租方，上述財產均能正常使用。

　　二、租賃期限

　　租賃期限二年，從20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。

　　三、租金、保證金及交納方式

　　1、租金每年30萬元，二年計60萬元。

　　2、保證金10萬元。

　　2、交納方式；簽定合同之日起一次性交齊。

　　四、租賃期間租賃財產的維修保養

　　1、租賃期間租賃財產由承租方維修和保養，承租方在租賃期間享有租賃物所屬設施的使用權。承租方應負責租賃物內專用設施的維護、保養、并保證在本合同終止時專用設施以可靠運行狀態隨同租賃物歸還出租方。出租方對此有檢查監督權。

　　2、承租方在租賃期限內應愛護租賃物，因承租方使用不當造成租賃物損壞，承租方應負責維修，費用由承租方承擔。

　　五、租賃物轉讓

　　在租賃期限內，若遇出租方轉讓出租物的部分或全部產權，不必征求承租方同意，出租方應確保受讓人繼續履行本合同。

　　六、生產安全

　　1、承租方在租賃期間須嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》以及有關法律、法規，做好安全生產工作，租賃期間所發生事故及造成的損失由承租方承擔。

　　2、承租方應按相關部門有關規定全面負責租賃期內安全生產工作。

　　七、廠房轉租和歸還

　　1、承租方在租賃期間，如將該廠房轉租，需事先征得出租方的書面同意，如果擅自中途轉租轉讓，則出租方有權終止合同并不再退還租金和保證金。

　　2、租賃期滿后，該廠設備歸還時，應當達到正常使用狀態。

　　八、租賃期間其他有關約定

　　1、租賃期間，承租方應遵守國家的法律法規，不得利用租賃廠房進行非法活動。不得改變場地用途，場地取土只能用于本磚廠生產紅磚。

　　2、承租方應按照法律、法規的規定取土，否則造成經濟損失由承租方賠償。

　　3、承租方承擔租賃期間所發生的一切稅費。

　　4、承租期內，承租方自購設備，承租期滿后，由承租方撤走。

　　5、如出租方需要使用租賃廠房，承租方無條件退還。

　　6、場地內有較大危險因素的生產經營場所（包括取土坑）和有關設施、設備由承租方設置明顯的安全警示標志并負責安全管理，發生事故及造成的損失由承租方承擔。

　　九、若因有關法律法規的修改、或國家政策的調整及不可抗力導致出租方無法繼續履行本協議時，出租方不承擔違約責任。

　　十、本協議在履行中發生爭議，應由雙方協商解決，若協商不成，則通過仲裁程序解決，或向人民法院起訴。

　　十一、本協議未盡事宜，經雙方協商一致后，可另行簽訂補充協議。

　　十二、本協議一式二份，雙方各執一份。經雙方簽字，并收到承租方支付租金及保證金款項后生效。

　　出租方：（簽字）

　　承租方：（簽字）

設備租賃合同范本2

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

設備租賃合同范本3

　　出租方：

　　承租方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　根據《經濟合同法》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條租賃期限

　　自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金

　　租金收取：

　　第四條押金(保證金)

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其它約定事項

　　第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方(章) 承租方(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(或委托代理人) (或委托代理人)

　　電話：電話：

　　電掛：電掛：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

設備租賃合同范本4

　　出租人：___________（甲方）

　　承租人：___________（甲方）

　　簽定地點：________________

　　簽定時間：________________

　　根據合同法，經雙方友好協商一致，特簽定本合同。

　　一、設備清單

　　________________________________________。

　　二、租用期限

　　1、甲方于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日為乙方提供以上設備的租賃服務。租期_____天，租金_____元/臺/天。合計______________。（人民幣）

　　2、乙方決定租用此設備后，應交納該設備同等金額貨款作為押金，方可提取該設備。乙方歸還該設備時，將租金一次性全額付給甲方，甲方同時退還乙方押金。

　　3、租賃物交付的時間、地點、方式及驗收：出租人在合同簽定地點將租賃物交給承租人，承租人開機實地實物驗收，承租人簽定本合同表示對該租賃物已驗收。

　　三、注意事項

　　1、乙方在租用期間不得轉租，不能中途退租；乙方不能擅自拆改設備，必須妥善正確使用，確保設備完好無損，否則造成的一切損失由乙方承擔。

　　2、乙方未和甲方簽定續租合同則承租人需在租期結束的第_________天把所租機器退還。如要續租，雙方需重新簽定新租賃合同，甲方有權在本合同逾期后的任何時候收回該設備及收取必要的逾期費用。

　　四、補充規定

　　1、經費賠償

　　如承租人在使用時造成所租機器損壞，則按以下項目賠償：

　　（1）外殼：損傷不影響外觀賠償_________元；損傷影響外觀賠償________元；

　　（2）鏡頭/顯示屏：有劃痕不影響使用________元；影響使用按市場價賠償；

　　（3）燈泡/主板損壞：_________元（按實際市場價賠償）

　　（4）其他附件：如無法修復則按市場價賠償；

　　2、本合同未敘詳盡并需補充之事，雙方應共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決；

　　3、本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》的規定執行。

　　4、本合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份。合同自雙方簽字日起生效。

　　承租人：_____________________

　　法人代表或委托承辦人：_______

　　電話：_______________________

　　地址：_______________________

　　出租人：_____________________

　　法人代表或委托承辦人：_______

　　電話：_______________________

　　地址：_______________________

設備租賃合同范本5

　　合同編號：__________

　　甲方：(采購人)______________________ 簽約地點：______________________

　　乙方：(供應商)______________________ 簽約時間：______________________

　　第一條合同標的乙方根據甲方需求提供下列貨物：貨物名稱、規格及數量詳見“投標報價表”第_________號。

　　第二條合同總價款

　　1.本合同項下貨物總價款為____________________(大寫)人民幣，分項價款在“投標報價表”中有明確規定。

　　2.本合同總價款是貨物設計、制造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格前和保修期內備品備件發生的所有含稅費用。

　　3.本合同總價款還包含乙方應當提供的伴隨服務/售后服務費用。

　　第三條組成本合同的有關文件

　　下列關于采購辦公室__________號的采購文件及有關附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力，這些文件包括但不限于：

　　(1)乙方提供的報價文件(報價單);

　　(2)技術規格響應表;

　　(3)服務承諾;

　　(4)甲乙雙方商定的其他文件。

　　第四條質量保證乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合合同規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命內具有良好的性能。

　　第五條交貨和驗收

　　1.乙方應按照本合同或招投標文件規定的時間和方式向甲方交付貨物，交貨地點：___________________。聯系人：_________，電話：___________。

　　2.交貨時間：則乙方應當在___________年___________月___________日前將貨物交付甲方。

　　3.乙方交付的貨物應當完全符合本合同或者招投標文件所規定的貨物、數量和規格要求。

　　4.甲方應當在到貨后的___________個工作日內對貨物進行驗收，驗收包括：型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好，安裝調試是否合格，用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料及配件、隨機工具等是否齊全。

　　第六條伴隨服務/售后服務

　　1.乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及合同所附的“服務承諾”提供服務。

　　2.所有貨物保修服務方式均為乙方上門保修，由乙方派員到貨物使用現場維修，所產生的一切費用由乙方承擔。

　　第七條貨款支付

　　甲方在收到乙方提供的貨物驗收單、使用單位蓋章的發票復印件后，15個工作日內支付貨款。

　　第八條違約責任

　　1.甲方無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的，由甲方向乙方償付合同總價的5%違約金。

　　2.甲方未按合同規定的期限向乙方支付貨款的，每逾期1天甲方向乙方償付欠款總額的5‰滯納金，但累計滯納金總額不超過欠款總額的5%。

　　3.如乙方不能交付貨物，甲方有權扣留全部履約保證金;同時乙方應向甲方支付合同總價5%的違約金。

　　4.乙方逾期交付貨物的，每逾期1天，乙方向甲方償付逾期交貨部分貨款總額的5‰的滯納金。如乙方逾期交貨達(10)天，甲方有權解除合同，解除合同的通知自到達乙方時生效。

　　5.乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合合同規定的，甲方有權拒收。甲方拒收的，乙方應向甲方支付貨款總額5%的違約金。若被查出所供貨物或其部件是假冒偽劣產品的，乙方除無條件退貨或換貨外，還將視情節輕重由采購辦公室扣繳貳仟元以下的履約保證金。

　　6.在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限)，如經乙方兩次維修或更換，貨物仍不能達到合同約定的質量標準，甲方有權退貨，乙方應退回全部貨款，并按第3款處理，同時，乙方還須賠償甲方因此遭受的損失。

　　7.乙方未按本合同的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售后服務的，應按合同總價款的5%向甲方承擔違約責任。

設備租賃合同范本6

　　承租方： (以下簡稱甲方)

　　出租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械設備事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

　　一、車型：(見附表)

　　二、租賃使用地點：

　　三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

　　四、機械設備租賃形式及結算方式：

　　1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方，月租金為人民幣大寫： ___________元/月，________元/小時，租賃時間不足一月者，按實際使用天數結算。日租金=月租金/31天;

　　2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

　　3、租金的結算方式：甲方原則上每月25日對乙方進行租賃費結算一次，并在下月5日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設備，增加的機械設備采用本合同中價格，費用并隨本合同規定支付;

　　4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。

　　五、甲乙雙方的權利和義務

　　1、機械設備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作，不得違規，否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;

　　2、乙方負責機械設備的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

　　3、甲方提供工程施工場地，并保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件;

　　4、乙方為甲方提供的機械設備必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

　　5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;

　　6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;

　　7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。

　　六、違約責任：

　　l、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

　　2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

　　3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算后合同自行作廢。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　經辦人：電話：

　　身份證號碼：

　　簽訂時間：簽訂地點：

設備租賃合同范本7

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量：

　　第二條租賃物資的用途及使用方法：

　　第三條設備租賃期限：自年月日至年月日。因雨天或其他不可抗因素導致無法施工，工期順延。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前10日內，重新簽訂合同。

　　第四條租金、租金支計算方式：收取租金的標準：

　　第五條租金的支付方式和期限：租金結算方式全部采用現金方式結算，每月30日結算租金。

　　第六條燃油由乙方提供正規中石油或中石化燃油。

　　第七條由甲方提供駕駛員1名，工資由甲方提供，食宿由乙方負責。

　　第八條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　第九條爭議的解決：設備租賃過程中，出現本合同未盡事項雙方發生爭議的，雙方協商解決，協商未能達成一致的交由工程所在地區法院管轄。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同范本8

　　購貨單位：（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著誠信合作、守法經營的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，雙方經過充分協商，就甲方向乙方訂購音響及燈光設備，特訂立本合同，雙方共同遵守。

　　一、商品的設備清單附件附后。

　　二、商品的技術標準：乙方提供的商品應符合國家強制性的技術質量標準及性能指標。

　　三、甲方向乙方訂購的商品含稅總額為人民幣整，小寫：￥元。

　　四、付款方式：

　　1、合同簽訂后，甲方向乙方支付全部商品總額的約_40__%款做為定金，乙方收到甲方定金后開始備貨，備貨周期為15個工作日。

　　2、全部產品到達甲方現場并安裝到位，經雙方驗收合格，乙方提供國家稅務部門認可的全額發票后甲方付款到合同總價款的95%款項。

　　3、余下的5%款項，從產品驗收合格后滿一年無質量問題無息付清。

　　五、運輸方式及交貨地點

　　1、乙方應為商品提供適宜運輸的包裝方式，產品采用密封性形式，對于由于包裝不良所造成的損失及由于采用不充分或不妥善的防護措施而造成的的任何損失，乙方應承擔由此而產生的一切費用和損失。

　　2、商品的交貨地點為興城市首山，運輸過程中，商品損毀、滅失的風險由乙方承擔。

　　3、商品運送至甲方指定地點后，由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相關移交手續。

　　4、乙方承擔運費。

　　六、商品的保修期

　　自甲方驗收手續完成當天起計，終身維護。如產品因甲方人為損壞不屬保修范圍。乙方免費為甲方培訓一到二名操作人員。在甲方所承辦的各項活動中，乙方無償提供技術支持。大型活動甲方要派人配合甲方現場維護設備，保證設備正常運行。小型活動如出現甲方無能力解決的技術問題乙方電話當中無法溝通解決的，乙方應無條件到達現場維修解決，保證甲方活動正常進行。

　　七、售后及其他服務

　　1、商品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求，甲方可以要求乙方在24小時內進行退換。對于退換的情況雙方需要做好驗收記錄，以備結算時對賬。

　　2、乙方應提供有效的聯系方式，如有變更，乙方應及時通知甲方。否則因此造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。

　　3、乙方所提供的商品和服務不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害的，并承擔由此產生的經濟損失。

　　八、安全文明施工管理

　　1、乙方承擔安全風險。產品供貨及組裝過程中，乙方應嚴格遵守關于安全生產管理規定，保證安全，如在乙方供貨及組裝過程中發生責任事故或意外事故，造成乙方工作人員、乙方以外人員人身損傷及財產損失，均由乙方自行負責處理，與甲方無關。如因事故給甲方造成損失，乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方人員對所處的施工區域、作業環境、操作設施設備、工具用具等必須認真檢查，發現隱患、應即停止，并由有關單位落實整改后方安裝。一經安裝，就表示該單位確認場所、作業環境、設施設備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態。乙方單位對。產品供貨及組裝過程中產生的后果自行負責。

　　九、雙方責任

　　1、甲方未按合同規定的時間付款，每延期一日應向乙方支付總價款千分之二的違約金，但總計不超過總價的百分之五。

　　2、乙方不能交貨的，甲方有權單方面解除合同，乙方需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息，并承擔合同總價30%的違約金。

　　3、乙方延期交貨或未能按合同約定期限安裝、調試完畢進入正常運轉并經甲方初步驗收合格的，每延遲一天，承擔總貨款金額千分之二的違約金，延遲達到五天，視為不能交貨，甲方有權單方解除合同，乙方需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息，并承擔合同總價30%的違約金。

　　4、乙方所交付產品型號、規格、質量不符合合同約定及甲方要求的，乙方應無償退換，由此造成延遲交貨的，承擔逾期違約責任；乙方未能依照甲方要求退換的，視為不能交換，并承擔違約責任，參照本條第2款處理。

　　5、在甲方使用過程中0如出現質量問題，由乙方在甲方通知后3日內修復。乙方未能按合同約定期限予以修復，每遲延一天，承擔總貨款金額千分之三的違約金。同時甲方可自行維修或另請第三方予以維修，其中發生的全部費用由乙方承擔。

　　6、因乙方不能交貨導致甲方向第三方采購該設備或相同類型設備的，乙方除承擔不能交貨的違約責任外，需另行賠償甲方期間差價部分損失。乙方還需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息，并承擔合同總價30%的違約金。

　　十、本合同簽訂后，甲、乙雙方如因合同條款或履約過程中發生爭議，雙方應當友好協商解決，經協商未能解決的，任何一方可以向甲方所在地的人民法院提出起訴。

　　十一、本合同如有未盡之事宜可由甲、乙雙方協商解決或另行簽訂補充協議，補充協議作為本合同的組成部分，與本合同一并保存，均具同等法律效力。

　　十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，《設備清單》與本合同一并裝訂，屬合同的組成部分，均具同等法律效力，自雙方簽名或甲方支付購貨定金起即時生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同范本9

　　合同編號：

　　出租人：濟寧市吉安建筑設備租賃有限公司

　　承租人：

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條：公司原則上對使用設備時間在一個月以下的不租賃。承租人凡低于一個月的租賃期，又急需使用的設備，租賃費按整月計算。

　　第二條：收取各種設備租金的計價標準：

　　物品名稱

　　規格

　　單位

　　價格

　　備注

　　租賃費的支付方式和期限：租賃費自提貨之日起計收租賃費。租賃費按月結算，每月的1日為結算日。全部租賃物送還之日為租賃費清之日

　　第三條：押金

　　原則上按所租設備成本收取，押金不得低于成本價15%,押金待租賃物全部送還驗收抵作租金或作為賠償結算，先交押金后提貨。

　　第四條：租賃物交付的時間，地點及驗收方法

　　本合同雙方簽字后，由承租人出具設備使用清單。由出租人負責運送，運費由工地直接結算。提取租賃物時當場驗收，并辦理機械完好手續，送還時應清刷干凈，否則應加收清除費用。

　　第五條：租賃物資的保管維護與使用

　　一，承租人對租賃物資要妥善保管，租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善使用不當或故意造成租賃物資損壞，丟失的，承租人應按賠償價格表向出租人賠償。

　　二，承租方所租的物資不得調換，否則按租賃物價格表賠償。

　　三，承租方不得在租賃物品上打眼焊接，握彎，否則按本條第一款賠償方式賠償。

　　第六條：承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓轉租給第三人，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條：出租方在合同期內，不得要求承租方提前交回租賃物，否則承擔違約責任。

　　第八條：違約責任

　　1,不按時交納租賃費，應向出租人繳付租賃費日5‰的違約金，如超過30天不能繳付租賃費，出租人有權隨時收回租賃物。如承租人不能及時按合同支付租金，造成設備供應不足或供應不及時，出租方不承擔責任。

　　2,如承租人轉讓，轉租或將租賃物資變賣，抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償還全部租金20%的違約金，并賠償由此而給出租人造成的其他損失。

　　3,工程完工結算時，對丟失的設備，可暫按賠償結算，對賠償金不能在一個月內付清的承租方，出租方有權對丟失的設備連續計收租賃費。直至賠償金和連續計收的租賃費還清為止。

　　第九條：租賃物價格

　　鋼模板丟失每平方160元，模板堵頭丟失每個1.5元，模板卡丟失每個0.4元，鋼架板丟失每塊150元，鋼架管丟失每米12元，底座丟失每個5元，扣件丟失每3.80元，螺絲丟失每套0.4元，其他酌情辦理。

　　第十條：本合同在履行過程發生的爭議，由雙方當事人協商解決，調解不成一方可向人民法院起訴。

　　第十一條：本合同未盡事項，按照《中華人民共和國合同法》的規定執行。

　　第十二條：本合同一式份，合同雙方各執份，本合同附件或附注都屬合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方：承租方：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

設備租賃合同范本10

　　出租人：

　　承租人：

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條：公司原則上對使用設備時間在一個月以下的不租賃。承租人凡低于一個月的租賃期，又急需使用的設備，租賃費按整月計算。

　　第二條：收取各種設備租金的計價標準：

　　物品名稱

　　規格

　　單位

　　價格

　　備注

　　租賃費的支付方式和期限：租賃費自提貨之日起計收租賃費。租賃費按月結算，每月的1日為結算日。全部租賃物送還之日為租賃費清之日

　　第三條：押金

　　原則上按所租設備成本收取，押金不得低于成本價15%，押金待租賃物全部送還驗收抵作租金或作為賠償結算，先交押金后提貨。

　　第四條：租賃物交付的時間，地點及驗收方法

　　第五條：租賃物資的保管維護與使用

　　二，承租方所租的物資不得調換，否則按租賃物價格表賠償。

　　三，承租方不得在租賃物品上打眼焊接，握彎，否則按本條第一款賠償方式賠償。

　　第六條：承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓轉租給第三人，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條：出租方在合同期內，不得要求承租方提前交回租賃物，否則承擔違約責任。

　　第八條：違約責任

　　1，不按時交納租賃費，應向出租人繳付租賃費日5‰的違約金，如超過30天不能繳付租賃費，出租人有權隨時收回租賃物。如承租人不能及時按合同支付租金，造成設備供應不足或供應不及時，出租方不承擔責任。

　　2，如承租人轉讓，轉租或將租賃物資變賣，抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償還全部租金20%的違約金，并賠償由此而給出租人造成的其他損失。

　　3，工程完工結算時，對丟失的設備，可暫按賠償結算，對賠償金不能在一個月內付清的承租方，出租方有權對丟失的設備連續計收租賃費。直至賠償金和連續計收的租賃費還清為止。

　　第九條：租賃物價格

　　鋼模板丟失每平方160元，模板堵頭丟失每個1。5元，模板卡丟失每個0。4元，鋼架板丟失每塊150元，鋼架管丟失每米12元，底座丟失每個5元，扣件丟失每3。80元，螺絲丟失每套0。4元，其他酌情辦理。

　　第十條：本合同在履行過程發生的爭議，由雙方當事人協商解決，調解不成一方可向人民法院起訴。

　　第十一條：本合同未盡事項，按照《中華人民共和國合同法》的規定執行。

　　第十二條：本合同一式份，合同雙方各執份，本合同附件或附注都屬合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方：

　　承租方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　年月日

設備租賃合同范本11

　　租賃方： (以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　乙方工程需要，向甲方租賃建筑施工機械，根

　　一、乙方租用下列建筑機械(見明細表)，表中標明了各項費用(其中不含地方

　　二、合同簽訂后，甲方向乙方提供塔吊全套圖紙一份，以便乙方送設計院后澆筑塔機基礎，塔吊機基礎必須按圖紙要求施工，設計費用及設計部門由乙方負責，甲方負責提供塔吊技術參數，以確保塔吊安全安裝和使用。

　　三、甲方塔機進場使用前乙方必須每臺預付中途每三個月結算一次租金(如不結算甲方有權停止使用、拆機，一切經濟和不良后果均由乙方負

　　四、塔機由乙方向甲方租用，如因工程發生債務，不得拿甲方塔機扣押，如有后果由乙方負責(租金結算至拆除為止，如乙方將塔機抵押，塔機在本工程施工至報停租金照結算，同時付塔機購買價)。

　　五、甲方在安裝拆卸過程中，應遵守國家的有關法律、法規和有關規章制度，遵守操作規程，因甲方操作失誤造成的損失由甲方承擔，甲方在操作中必須保證安全，出現安全事故由甲方負責。

　　六、在甲方進場操作時，乙方應派專人在現場負責，與甲方配合，在甲方施工期間保證除甲方施工人員外，其他人員不得進入甲方規定的施工范圍內，否則造成的后果由乙方負責。

　　七、甲方在操作時，必須服從乙方單位的管理，操作人員進入施工現場必須戴好安全帽，系好安全帶。

　　八、拆裝時，乙方保證“三通一平”，確保設備順利進退場，如因場地不符合要求、地方矛盾、帳目不清等因素，日期順延，租金照算。

　　九、為了保證設備的安全，工程施工的安全，乙方在施工過程中應隨時注意檢查與保養，不得使設備處于“疲勞”狀態，否則發生事故由乙方負責。

　　十、塔機一次性修理費在200元以內由乙方負責，200元以上由甲方負責，所有修理甲方必須按排專業機修工在三小時內到場，修理到位(正常換鋼絲繩)大型修理不得超過三天。如因電壓問題造成電器損壞，由乙方負責按價賠償。

　　十一、每臺塔機進場時，甲方提供一套新的鋼絲繩(由乙方購買費用扣甲方600元)，中途使用到報廢標準由乙方負責更換，乙方負責全部費用。甲方必須提供塔吊的電纜線完整，如爛線、壞線必須更換新的。

　　十二、塔吊進場時間年月日。

　　十三、如因塔吊發生故障或急需換配件時，甲方接到通知后及時趕到施工現場。十四、安裝塔吊日期自塔機基礎澆筑完畢后，符合要求7天內安裝結束，拆卸日期為該塔機報停后場地符合要求15天內拆運完畢(塔機報停時間提前15天內通知甲方)。

　　十五、未盡事項雙方共同協商：

　　十六、本協議一式貳份，雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同范本12

　　出租方： (以下簡稱甲方) 承租方： (以下簡稱乙方) 依據《合同法》及有關法律法規，為明確出租方與承租方的權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。

　　第一條設備名稱、型號、規格

　　第二條租賃期限

　　設備租賃期限為即自 20xx 年月日至20xx年6

　　月日。

　　第三條租金及進出場費

　　設備租賃價格： ;進出場費元，由承租方支付，租期超出3個月，承租方與出租方各承擔一半。

　　第四條工程項目、工作內容和施工地點

　　1.工程項目：

　　2.工作內容：

　　3.施工地點：

　　第五條租賃方式及所有權

　　1.租賃方式：本設備的租賃由甲方配備操作人員，人員工資包含在租金內。操作人員負責設備的操作和維護保養工作。2.租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬于甲方，乙方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。

　　3.未經甲方同意，乙方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由乙方承擔。

　　第六條技術安全要求：甲方要配備具有真實有效操作證的人員進行設備操作，到場的設備必須保證有檢驗合格證并真實有效，保證設備的安全。

　　第七條雙方義務和責任

　　1.甲方的義務和責任：密切配合乙方的施工生產，滿足乙方施工要求。服從乙方施工人員的施工安排，但有權拒絕乙方的違章指揮。保證所出租的設備能夠滿足使用要求，如因設備自身故障或能力以及操作人員錯誤操作所造成的一切損失由甲方承擔。

　　2.乙方的義務和責任：嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。

　　3.如遇不可抗力因素造成的損失由雙方協商解決。

　　第八條爭議的處理：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的依法向當地法院起訴。

　　第九條其他約定事項：本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協議。

　　第十條合同效力：本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字或加蓋公章之日起生效。有效期至設備使用結束出場后。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。(本頁無正文)

　　出租方(蓋單位章)：承租方(蓋單位章)：法定代表人或法定代表人或

　　其授權代表人(簽字)：其授權代表人(簽字)：

　　簽訂日期：

設備租賃合同范本13

　　承租人(甲方)： (單位全稱)

　　出租人(乙方)： (單位全稱)

　　行業確認證書號：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規和《建筑起重機械安全監督管理規定》(原建設部令第166號)的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就租賃建筑起重機械設備的相關事宜達成協議如下：

　　第一條機械設備租賃及租金計算與支付

　　1.機械設備租賃及租金計算明細表

　　表一、機械設備租賃及租金計算表 (如不夠用可另附表格)

　　機械名稱數量規格/型號生產廠商租賃期限/

　　起止時間租金標準

　　(元/月臺)租金小計(元)

　　合計

　　表二、機械設備操作人員工資計算表

　　工種類別人數月工資工作期限/起止時間工資小計(元)備注

　　塔機司機

　　塔機指揮工

　　施工升降機司機

　　合計

　　2.租金計算。機械設備租金每月合計元(見表一)。按合同約定，若是乙方指派操作人員則租金包括工資(見表二)，租金每月共計元。不足月的尾數日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數計算。租金從機械設備啟用日起計算。在租賃期內，若非乙方原因造成機械設備停機或停止使用，甲方應按租金標準照常支付租賃費。

　　3.支付方式：

　　4.支付時間：

　　第二條項目名稱、使用地點

　　項目名稱：

　　使用地點：

　　第三條租賃期限

　　1.因工程需要延長租期，雙方應在租賃期滿前日內，續簽合同。

　　2.租賃期滿，甲方繼續使用機械，乙方沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效;甲方承諾租賃期不少于個月，則按實際租賃時間結算;少于個月，按個月結算租賃費。

　　3.本合同簽定之日起日內，設備進場安裝。機械設備進場安裝完畢，經安裝單位自檢、檢驗檢測機構檢驗合格并由甲方組織有關單位驗收合格之日為啟用日;甲方通知乙方機械設備停止使用，并拆卸完畢具備機械設備退場條件之日為停用日。停用日須經雙方書面確認。

　　4.由于甲方的原因(如現場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等)，造成機械設備驗收合格后停機待用或造成驗收不合格，機械設備啟用日為驗收合格時間或組織驗收時間。

　　5.機械設備自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。

　　第四條保證金

　　1.合同簽訂后甲方向乙方支付元作為本合同的履約保證金。

　　2.甲方應在機械設備進場前日內支付保證金。租賃期滿，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金后，余額退還甲方。

　　3.其他約定: 。

　　第五條機械設備操作、維護與修理

　　1.雙方約定機械設備由方負責操作、由方負責維護。

　　2.因故障造成機械設備無法正常作業的，按合同約定由乙方負責維護時,乙方應當自接到甲方通知時起小時內到達現場維修。乙方自接到維修通知起小時/日內未能修復的，自故障發生第日起免收租金直至機械設備恢復正常作業日止。但機械設備故障系因甲方違章指揮、違章作業造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。

　　3.雙方約定機械設備正常維護保養時間為小時/月，具體時間安排為：

　　第六條雙方權利義務

　　一、甲方權利義務

　　1.有權要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械設備。

　　2.有權要求乙方按照合同約定提供機械設備的操作和維修保養服務。若因乙方原因導致機械設備毀損、滅失或者出現故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械設備，并要求乙方賠償損失。

　　3.按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。

　　4.為機械設備提供進出場作業、維護保養作業的便利和安全作業環境，負責機械設備及其附件(如電纜等)在施工現場的保護保管工作，保護機械設備的安全。如因甲方原因造成機械設備毀損、滅失的，應賠償乙方損失。

　　5.負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術交底，并簽定安全生產責任狀。

　　6.甲方應在機械設備進場安裝完畢之日起日內，組織租賃、安拆、監理單位對其進行驗收，及時辦理使用登記;并負責配備相應的機械設備管理人員，督促做好機械設備日常維護、保養和檢查工作。

　　7.負責按三相五線制配置機械設備專用開關箱，以及工地配電箱至專用開關箱的電纜線;負責配備使用中所需對講機以及各種配套吊運材料的吊具，負責提供工地宿舍，作為機械設備常用配件倉庫及司機休息場所。

　　8.按機械設備操作規程和合同約定管理使用機械設備，不得違章或超負荷作業。由甲方指派的操作人員必須持證上崗。

　　9.未經乙方書面同意，甲方不得轉租機械設備，不得對機械設備進行改造或增設他物。

　　二、乙方權利義務

　　1.有權按照合同約定按月收取租金。

　　2.機械設備進場前，應認真地進行維修和保養，保證進場機械設備的完好性。

　　3.負責提供的內業技術資料包括機械設備備案證、制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明、使用說明書、進場前維修保養記錄、定期檢查、維護和保養記錄，特種作業人員資格證書、特種作業人員進場前的安全教育和技術交底記錄、交接班和運轉記錄，行業確認證書和營業執照(復印件)等。

　　4.負責提供機械設備司機名/臺，指揮工名/臺。進場前，負責與上崗人員簽訂《勞動合同》并進行安全教育，上崗人員須持證上崗。在租賃期間，司機、指揮工應嚴格遵守甲、乙雙方有關的勞動紀律，嚴格遵守安全操作規程，服從甲方項目部正常的施工安排，為甲方項目部提供優質服務，同時有權拒絕甲方提出的違章指揮和違章作業。若出現司機、指揮工違反或不能滿足上述要求，甲方有權要求退回，乙方應及時協調處理直至更換。

　　5.按合同約定負責機械設備在租賃期間的每月定期檢查、日常維護和保養工作、不定期進行機械設備檢修、巡修，并及時將結果書面反饋甲方。

　　6.負責機械設備在各種檢查中發現的'問題和隱患的整改，并承擔應由乙方承擔的處罰及相關費用。

　　7.機械設備安裝前，負責提供符合要求的基礎預埋件;機械設備附著頂升前，負責提供符合要求的附著預埋件、附墻裝置(含撐桿)。

　　8.租賃期滿后日內，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金后，乙方應將保證金余額及時返還甲方。

　　第七條雙方安全責任

　　一、甲方安全責任

　　1.甲方負責制定機械設備生產安全事故應急救援預案。

　　2.施工現場有多臺機械設備交叉作業時，甲方負責組織制定并實施防止機械設備相互碰撞的安全措施。

　　3.甲方負責做好機械設備周邊的高壓線、障礙物的防護工作。

　　4.甲方負責在機械設備活動范圍內設置明顯的安全警示標志，對集中作業區做好安全防護。

　　二、乙方安全責任

　　1.負責機械設備的安全保護裝置的日常檢查和維護，對機械設備的安全可靠性負責。

　　2.在對機械設備進行檢修、檢查、維護保養作業過程中，乙方對機械設備及相關作業人員的安全負責。

　　3.當機械設備出現故障或者發生異常情況時，司機應及時通知甲乙雙方相關人員，機械設備應立即停止使用，乙方應組織人員及時排除故障之后方可重新投入使用。

　　三、雙方共同安全責任

　　1.本著“誰違章誰承擔責任”的原則，甲、乙雙方均應遵守機械設備安全操作規程，嚴禁違章指揮、違章操作。嚴禁強令工人違章冒險作業，嚴禁機械設備帶病運轉。

　　2.機械設備在使用過程中，甲乙雙方均應對司機、指揮工進行日常安全教育和技術交底，督促上述人員遵守安全操作規程，規范作業方式，確保不超載，且貨物放置、綁扎符合安全要求。

　　第八條違約責任

　　一、甲方違約責任：

　　1.甲方未按合同約定支付租金的，按每逾期一日元的標準向乙方支付延期違約金。租金逾期滿日未支付的，乙方有權解除合同并要求甲方支付違約金。

　　2.按合同約定的進場時間，若因甲方原因影響機械設備進場安裝超過日，乙方有權終止合同并向甲方收取違約金元。

　　3.甲方未按有關法律、法規規定或合同約定的方法使用機械設備，致使機械設備受到嚴重損壞的，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失。

　　4.其他約定：

　　二、乙方違約責任：

　　1.乙方無法提供合同約定的機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金元。

　　2.乙方未按合同約定日期提供機械設備的，應按照每逾期一日每臺次元的標準向甲方支付違約金。累計逾期滿日的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金元。

　　3.在合同期間因乙方原因(包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械設備進行維修保養的時間除外)導致機械設備停工的，每停工一天，甲方除扣減相應的租金外，可要求乙方支付每臺次元/日的違約金。累計停工超過日的，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失。

　　4.乙方未按合同約定期及時返還保證金，應按照每逾期一日元的標準向甲方支付違約金。

　　5.其他約定：

　　第九條不可抗力

　　當事人一方因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任;當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起日內向對方當事人提供證明。

　　第十條爭議解決

　　本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，也可由行業主管部門調解，協商或者調解不成的，按下列第種方式解決。

　　1.向人民法院提起訴訟;

　　2.向仲裁委員會申請仲裁。

　　第十一條其他條款

　　1.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同及附件共頁，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份。

　　2.本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4. 合同簽訂地：

　　5.其他約定：

　　承租人：(甲方簽章) 出租人：(乙方簽章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　年月日年月日

設備租賃合同范本14

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　為明確上權利和義務關系，甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的有關規定。本著自愿、公平。平等互利的原則，經雙方協商，甲、乙方向甲方租賃WBC500拌合設備一事達成如下協議。

　　1、設備概況

　　（1）名稱：二灰碎石拌合設備

　　（2）型號：華山WBS500

　　（3）數量：一套

　　2、使用的工程項目及特點

　　（1）使用的項目名稱：延安市沿黃公路路面工程LM-4

　　（2）使用地點：延安市延長縣南河溝鄉前灘村

　　3、設備所有權

　　（1）設備所有權歸屬于甲方

　　（2）乙方在租賃期內擁有該設備的管理和使用權

　　4、租賃期限

　　自雙方合同簽訂起至乙方通知退場為止，租賃期滿，乙方將設備交于甲方辦理退場手續。

　　本次租賃時間從年月日至年月日

　　5、租金及支其付

　　租金：

　　支付：

　　6、設備運輸及費用

　　乙方承擔設備進場的一切費用，租賃期兩個月及兩月以上，甲方承擔設備退場的一切費用，不足兩個月由乙方承擔該部分費用。

　　7、冬季停工期間設備不產生租賃費用，但乙方負責機械設備的保護工作，如有損壞由乙方承擔。

　　8、雙方權利與義務

　　（1）甲方根據設備說明書提出維修、保養要求。

　　（2）甲方負責提供一名操作熟練的機手。

　　（3）甲方負責提供合格的設備及發電機組。

　　（4）設備的維修、保養及潤滑油費用由甲方提供

　　（5）每月維修時間不得超過4天，超出的天數不計租金

　　（6）服從乙方現場安全管理

　　（7）乙方有權根據工程進度調節工作時間，并保證設備的維修、保養及上下班交接時間。

　　（8）乙方有權利對甲方進場人員進行監督、管理。當甲方人員不服從監督、管理時可通知甲方主管部門進行處理。

　　（9）乙方有權利進行設備的安全管理。

　　9、安全責任及事故處理

　　（1）運輸中的安全由運輸負責

　　（2）使用過程中出現非乙方原因造成的機械故障由甲方負責

　　（3）因乙方原因造成的機械故障和人員事故，由乙方負責

　　（4）由乙方督責設備的看管及保護

　　（5）事故發生后，保護好現場及時通知乙方協商處理

　　9、違約責任

　　若乙方未按合同支付租金且未于甲方協商好，甲方有權利單方面終止合同。

　　10、爭議解決

　　（1）本合同未盡事宜，經雙方協商后簽訂補充協議決定。

　　（2）合同履行過程中發生爭議且無法協商解決時，任何一方違反約定另一方均有權利向合同簽訂地人民法院提出訴訟。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　聯系方式：聯系方式：

　　年月日

設備租賃合同范本15

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則，甲、乙雙方就甲方租賃乙方所有、管理的吊車用于甲方位于成都市的建設工程有關的事宜，經協商一致，訂立本合同。

　　一、租賃費用：

　　卸裝鋼筋為￥8.00元/噸；

　　卸裝鋼筋翻圍墻為￥8.00元/噸；

　　其它需要吊車費用按消失計費為￥160.00元/小時；

　　備注：除按以上單價計價外，每次出車費用最少為￥300.00元，暫定租賃總價為30萬元（大寫：叁拾萬元整）。

　　1、日租金是甲乙雙方已經考慮了經營風險等因素的綜合租金，包括但不限于設備包裝費、乙方管理費、利潤、稅費及設備入場前的檢測費用、設備租賃試用期間消耗的燃料費用等所有費用，且合同約定租賃期內不做任何調整。

　　2、所租設備由乙方負責進場運輸及上下車工作，并由乙方進行安裝、頂升、拆卸，所涉費用均由乙方承擔，汽車吊在使用過程中發生的安全事故由乙方承擔相應責任。

　　二、租賃設備的質量標準和技術要求

　　1、乙方提供的租賃設備應當符合以下標準：最新國家標準并經法定檢測單位檢測合格，滿足甲方城建項目的施工需求，具體標準：吊車驗收標準：GB3811—83，安全規程：GB6067—85。

　　2、乙方保證其租賃設備符合產品質量安全性能要求，具有行業要求的生產備案、準用證明等各項證明資料，在設備進場前雙方必須簽訂安全協議。

　　3、乙方應提供租賃設備的《產品合格證明》、《質量檢驗報告》、《產品質量保證書》、《生產許可證》、國家級檢測報告、使用年限證明、生產備案及其它相關資料，乙方沒有依約提供租賃設備有關的前述資料的，甲方有權拒付或暫緩支付租金。

　　4、其它約定：乙方必須按時將所需租賃設備運送至使用地點，并安排人員持合法有效的上崗證上崗操作。

　　三、租賃設備的簽收

　　甲方指定周孝夫（聯系方式：）清點租賃設備數量、規格型號，開具甲方租賃設備簽收憑證，確認乙方安排的操作人員的入場情況，核對人員的身份及證件，甲方對前述授權權限僅限于對本合同范圍內租賃設備數量、規格型號、乙方操作人員入場情況的確認。

　　四、款項的結算與支付

　　1、甲方指定方的其他任何人結算對甲方沒有約束力，甲方對租金結算人的授權權限于本合同第三條甲方指定人員堅守的租賃設備按本合同第一條約定進行款項結算。

　　2、甲乙雙方進行結算時，根據本合同及補充合同的約定，以乙方簽章，甲方指定人員簽收且項目經理簽字蓋章確認的租賃憑證和以乙方名義開具的合法發票作為結算依據。

　　3、款項支付時間：。

　　4、款項支付方式：甲方以轉賬或支票方式將租金付至乙方在合同中所提供的賬戶（乙方賬戶名稱：，開戶銀行：賬號：），乙方對所提供的賬戶已確認無誤，從甲方付款至此賬戶之日起視為已到賬。乙方因賬戶原因產生的經濟損失由乙方自行承擔，若乙方要求甲方將款項支付至以上賬戶以外的其它賬戶的，甲方有權拒絕。如乙方提供的賬戶錯誤，給甲方造成損失的，由乙方負責處理并賠償由此給甲方造成的損失。

　　5、乙方應憑以乙方名義開具的合法發票向甲方結算款項，乙方未提供的，甲方有權拒付租金并不承擔違約責任。

　　五、租賃設備的使用地點

　　甲方龍光君悅華庭二期項目施工地點為本合同租賃物使用地點。

　　六、租賃設備的維護保養

　　1、在租賃期限內，乙方負責租賃設備的日常維護、保養、修理工作，保證甲方正常使用，期間所發生的維護修理費用，由乙方自行負擔。

　　2、乙方安排名操作工人入場操作，所有隨機操作人員必須是與乙方簽訂了勞動合同的公認，操作工人的工資、社會保險、食宿等所有費用由乙方支付和繳納，過程中發生的安全事故等由乙方負責處理并承擔所有費用。

　　七、租賃設備的權屬

　　1、租賃期限內，租賃設備所有權屬于乙方，甲方擁有對設備的租賃使用權。

　　2、租賃期限內，乙方轉讓租賃設備或將租賃設備抵押第三人的，應提前3天書面通知甲方，甲方不因此喪失租賃權。

　　3、賃期限內，乙方不得再行將租賃設備出租給第三人，若乙方違反約定，將租賃設備再行出租的，應向甲方承擔違約責任及給甲方造成損失的責任。

　　八、雙方權利義務

　　1、甲方權利義務