工程設備租賃合同

時間：2024-10-09 17:55:10 租賃合同我要投稿

【精】工程設備租賃合同

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的工程設備租賃合同，歡迎大家分享。

【精】工程設備租賃合同

工程設備租賃合同1

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的'用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程設備租賃合同2

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量：

　　第二條租賃物資的用途及使用方法：

　　第三條設備租賃期限：自年月日至年月日。因雨天或其他不可抗因素導致無法施工，工期順延。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前10日內，重新簽訂合同。

　　第四條租金、租金支計算方式：收取租金的標準：

　　第五條租金的支付方式和期限：租金結算方式全部采用現金方式結算，每月30日結算租金。

　　第六條燃油由乙方提供正規中石油或中石化燃油。

　　第七條由甲方提供駕駛員1名，工資由甲方提供，食宿由乙方負責。

　　第八條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　第九條爭議的.解決：設備租賃過程中，出現本合同未盡事項雙方發生爭議的，雙方協商解決，協商未能達成一致的交由工程所在地區法院管轄。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

工程設備租賃合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的.原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程設備租賃合同4

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、工程承包范圍：

　　機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。

　　二、承包方式與結算方式：

　　1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。

　　2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的`施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。

　　3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。

　　三、工期：

　　實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿插進行施工。

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：按甲方的指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地人民法院起訴。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。

　　發包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　電話：____________電話：____________

工程設備租賃合同5

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方租用乙方機械設備，經雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、在租賃期間甲方租憑的設備如果造成丟失或者毀壞，按原價的80%賠償。

　　2、機械設備名稱、型號、數量：裝載機、發電機、塔式起重機、挖掘機、平板振搗器、氧氣乙炔焊、塔式起重機、移動式柴油空壓機、砂漿攪拌機、交流電焊機、鋼筋切割機等，具體數量詳見租賃清單

　　3、租憑時間： XX年00月00日——XX年00月0日

　　4、施工地點：

　　5、財務結算方式：

　　（1）計費方式及單價：見租憑設備表

　　（2）甲方必須在規定的期限內付款，如逾期未付，乙方有權單方面終止合同的執行，所造成的一切損失由甲方負責，由此產生的設備停機費用由甲方照常支付給乙方。

　　6、有關約定：

　　（1）乙方負責提供設備操作者，操作者必須持證上崗，嚴格按照設備操作規程作業，并負責設備的日常維修保養工作。

　　（2）設備租憑期間，設備操作者的食宿由甲方負責。

　　（3）設備租憑期間，設備的燃油費、耗電費由甲方負責。

　　7、甲方責任：

　　（1）甲方必須為乙方設備的進場做好準備，提供必要的進場條件。

　　（2）甲方必須有專人負責指導設備的'施工產生，但不能違章指揮，若由甲方人員違規指揮造成的一切損失由甲方負責。

　　（3）甲方應負責設備的安全工作，若由甲方保衛工作不到位造成設備及其零備件的丟失由甲方負責。

　　8、乙方復雜：

　　（1）乙方應保證進入施工現場的機械設備技術性能完好。

　　（2）進入施工現場的乙方工作人員必須遵守甲方的有關規章制度。若由乙方提供設備操作者，操作者必須積極配合甲方有關負責人的指揮作業，并遵守甲方的工作時間和工作安排，但有權對有關違章指揮提出異議。

　　（3）若乙方機械設備出現故障，乙方應積極組織人員進行搶修。若由此影響甲方施工三天以上的，經雙方簽認后，可免簽當日臺班費。

　　9、未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成，訴諸法律解決。

　　10、本合同經雙手簽字蓋章后生效。本合同共四份，雙方各執二份。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　經辦人：經辦人：

　　簽訂日期：年月日

工程設備租賃合同6

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　簽訂日期：年月日

　　依據《合同法》及有關法律法規，為明確出租方與承租方的權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的`原則，雙方就機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、機械施工地點：

　　三、機械使用時間暫定年，自年月日起年月日

　　四、租金及支付

　　1、租金及計算：租金元/月。

　　2、租金支付：租賃費用按月計算。每月的日由承租方支付租賃費給出租方。

　　五、雙方責任

　　（一）承租方

　　1、按合同約定及時付給出租方租金。

　　2、給出租方機械操作手提供食宿方便，其費用由出租方承擔。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及時將機械進入工地交付使用。

　　2、負責辦理檢測手續及各種管理部門的所需證件。

　　3、提供機械相關資料。

　　4、服從承租方指揮，接受承租方檢查。

　　5、負責機械維修、保養，提供24小時服務，滿足施工需要。

　　6、操作人員持有效證件上崗。

　　7、因出租方操作人員造成的機械故障事故，出租方承擔全部責任，給承租方造成的損失，由出租方進行賠償。

　　六、其他約定事項

　　1、出租方機械或服務不能滿足承租方要求，承租方有權進行處罰，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協議。

　　3、本合同經出租、承租雙方簽字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，雙方各持兩份。

　　出租方：簽字（蓋章）：___________ 承租方：簽字（蓋章）：___________

工程設備租賃合同7

　　甲方(承租方)：___________________

　　乙方(出租方)：___________________

　　根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等互利、合作共贏的基礎上，就甲方場地及設施租賃給乙方使用的'事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：租賃期限租賃期限為：自____年____月____日起至____年____月____日止。活動完畢撤場。

　　第二條、租賃場地與設備

　　1、租賃場地位置位于，合計：___________________元

　　2、租賃標的物包括：____________________________________

　　第三條：付款方式

　　1、合同簽訂后，甲方支付乙方定金(合同金額的50%)，￥大寫人民幣：___________________以給乙方。項目完畢后，甲方向乙方一次性支付合同余款，￥元(大寫人民幣：___________________)，不得超過三日，此合同從雙方簽定之日起生效。

　　2、收款人資料開戶銀行：___________________

　　戶名：___________________

　　賬號：___________________

　　3、甲方支付乙方款項時，請認準乙方公司收據，并將收據或發票妥善保管。甲方若在無乙方收據或發票情況下支付了款項，按未付款處理。

　　第四條、甲方責任：甲方按約定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金額按每天萬分之五賠付滯納金。

　　第五條、乙方責任：乙方應按本合同規定的時間和地點將上述設備安裝、調試好，確保活動期內正常使用。

　　第六條、未盡事宜：雙方協商解決。協商解決的方案作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力，合同一式兩份，雙方各執一份，雙方代表簽字生效。任何一方不得隨意取消合同。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　簽約代表：______________簽約代表：________________

　　____年____月____日____年____月____日

工程設備租賃合同8

　　出租方（甲方）：___________________

　　承租方（乙方）：___________________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、設備的使用地點及工程情況

　　____________________________________

　　二、租賃設備概況

　　設備名稱：_____________________

　　規格型號：_____________________

　　數量（臺）：___________________

　　隨機人員（人數）：_____________

　　機手補助：_____________________

　　租賃金額：_____________________

　　三、設備的所有權

　　本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

　　四、甲方的基本責任

　　1、提供技術型良好的設備。

　　2、設備進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

　　3、甲方機手應該按設備操作規程施工。

　　五、乙方的基本職責

　　1、為甲方機手提供食宿。

　　2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

　　3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。

　　4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方

　　5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。

　　六、結算方式及相關事宜

　　1、租賃期間：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。

　　2、結算方式：設備租賃費按包月計算，首月_________萬元/月，次月_______萬元/月，第三月______萬元/月，第四月______萬元/月，第五月______萬元/月，第六月______萬元/月，乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金______萬元，并且完全支付進場和反程運費押金______元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月，按整月結算。超過一個月以上，超出部分按天計算（元/天）。

　　3、運費的承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內通知甲方。

　　4、工作時間：每月工作時間不得超過______小時，超出部分按______小時折合一天計算機械租金和機手加班費。

　　5、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。

　　6、設備維修：乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過______元以上的部分由甲方承擔，______元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片、濾芯等低值易耗品的費用。

　　7、設備因故障造成的.停工每月累計布超過______天（維修時累計______小時折合一天），若超出三天，則超出的天數不計租賃費。

　　8、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方得書面同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。

　　七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租賃合同附表、租賃機械收據、及甲、乙雙方通過協商做出的補充規定。

　　八、爭議的解決：______________________________

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

　　九、本合同一式二份，由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章（合同章）之日起生效。

　　十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。

　　甲方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　電話：______________________________

　　傳真：______________________________

　　開戶行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　乙方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　電話：______________________________

　　傳真：______________________________

　　開戶行：____________________________

　　帳號：______________________________

工程設備租賃合同9

　　甲方：_________（以下簡稱：出租方）

　　乙方：_________（以下簡稱：承租方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經雙方協商，待訂立本合同，以便共同遵守：

　　第一條　設備名稱、型號、規格及數量：____________________。

　　第二條　租賃期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期滿如需要繼續租用，應在本合同期滿前十五日內，重新簽訂合同或辦理續租手續，否則出租方有權將設備另行安排。

　　第三條　工程項目，工作內容和施工地點

　　3.1.工程項目：_________

　　3.2.工作內容：_________

　　3.3.施工地點：_________

　　第四條　租賃方式及所有權

　　4.1.租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養工作。

　　4.2.租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。

　　4.3.未經出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由承租方承擔。

　　第五條　租賃價格計費時間及租費的簽認

　　5。1.租賃價格：本設備按每月_________元（大寫：_________）收取租賃費，以后使用時間，按三十個日歷天數計算壹個月租費，最后使用時間，不足整月部分按每日歷天_________元收取租賃費。

　　5。2。租賃計費起止時間

　　5。2。1。_________年_________月_________日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地后承租方仍不開工，租賃時間照常計算

　　5。2。2。在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數照常計算，承租方未按合同規定期限預付租費而停機，也按日歷天數照常計算機械租賃計費時間。

　　5。2。3。機械退租時，承租方必須向出租方發出書面通知，出租方接到書面通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。

　　5。3。運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始后，雙方每月簽認一次機械租賃費。最后一次為退租之日。

　　5。4。機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。

　　第六條　付款方式

　　6。1。設備發運之前，承租方須先預付給出租方一個月的租費_________（大寫_________元整）及設備返程運費_________（大寫_________）共計_________。

　　6。2。以后按每月預付一次租費，每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。

　　第七條　雙方義務和責任

　　7。1。出租方的義務和責任

　　7。1。1。密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。

　　7。1。2。負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養和故障的處理，確保機械技術狀態完好。如因故障造成單次連續停機超過三天以上，則超過的天數不收臺班費。

　　7。1。3。負責操作人員的工資及設備維修配件

　　7。1。4。與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。

　　7。2。承租方的義務和責任

　　7。2。1。負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。

　　7。2。2。免費提供出租方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。

　　7。2。3。負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。

　　7。2。4。負責租賃期間設備保護及看守，確保發電機安全。

　　7。2。5。提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。

　　7。2。6。租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在承租方掛支，在租費中抵扣。

　　7。2。7。負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。

　　第八條　租賃機械的'毀損和滅失

　　8。1。承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損（正常損耗不在此內）和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。

　　8。2。在租賃機械發生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理并承擔其一切費用。

　　8。2。1。將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。

　　8。2。2。更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8。2。3。當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時，承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額，賠償出租方。

　　第九條　違約責任

　　9。1。承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。

　　9。2。未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。

　　9。3。承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：

　　9。3。1。要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。

　　9。3。2。終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。

　　第十條　本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租賃合同附件一，租賃機械發運及到達簽認收據，雙方簽認的機械租賃費。及雙方通過協商做出的補充規定。

　　第十一條　爭議解決

　　本合同如發生爭議，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解，也可向人民法院起訴。

　　第十二條　本合同簽字，蓋章生效，合同一式四份，雙方各持二份。

　　出租方（蓋章）：_________　　　　　承租方（蓋章）：_________

　　負責人（簽字）：_________　　　　　負責人（簽字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　_________年____月____日

工程設備租賃合同10

　　承租方：_________________（以下簡稱甲方）

　　出租方：_________________（以下簡稱乙方）

　　根據法律有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程地點、設備用途

　　1、工程地點：生態城項目部工地現場。

　　2、用途：根據施工現場作業要求。

　　第二條：租賃機械的名稱、規格

　　1、_________________挖掘機一臺。

　　2、進場時間：____________年____________月____________日。

　　第三條：機械操作人員

　　乙方為租賃機械配備操作手，并保證滿足甲方施工進度要求，操作人員工資由乙方承擔，甲方可安排操作人員的住宿，操作人員可在甲方員工食堂就餐，就餐費用按照甲方職工標準收取。

　　第四條：租賃期限

　　自____________年____________月____________日至甲方施工現場挖掘機工作內容結束，具體時間由甲方按照施工進度情況確定，期滿后合同終止。

　　第五條：甲方的權利、義務

　　1、甲方有權根據工程施工需要安排乙方完成工作內容，乙方應服從甲方的安排，若乙方不服從甲方的工作安排，甲方有權單方解除本租賃協議。

　　2、乙方在工作過程中應遵守機械操作規程和甲方的安全生產、文明施工制度，若因乙方違規操作發生事故，乙方應承擔事故后果及損失，甲方有權解除本租賃協議。

　　3、甲方授權現場專管人員進行機械工作時間登記，甲乙雙方必須每天核對機械使用時間，經雙方簽字確認的工作時間作為計算租賃費的依據。

　　第六條：乙方的'權利、義務

　　1、乙方應妥善保管和使用機械設備，因保管不善造成損壞、丟失以及司機操作不當給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

　　2、乙方負責機械租賃期間的日常保養工作，使其保持良好狀態以保證甲方正常施工，保養發生的費用乙方自行承擔。

　　3、乙方遵守甲方的各項規章制度，并負責辦理機械及司機的一切保險，費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方必須無償提供進程設備的安全檢驗證明及操作人員的操作資格證據。

　　5、乙方需授權專人在施工現場進行機械施工質量跟蹤，記錄工作時間，每天與甲方核對。

　　6、乙方操作人員不得謊報機械工作時間，如有發現甲方有權扣除當月機械租賃費并可單方解除本租賃協議。

　　第七條：其他事項

　　1、乙方駕駛員須服從甲方工作人員的調度指揮，對于不服從甲方指揮的，甲方有權進行每次____________—____________元以上的罰款。

　　2、乙方不及時履行機械設備的修繕義務，影響甲方正常施工，甲方可拒絕支付租賃費。

　　第八條：爭議的解決

　　凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應提交天津鐵路運輸法院訴訟解決。

　　第九條：合同生效

　　1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　3、乙方向甲方提交身份證復印件等合法證據和有效聯系方式。

　　承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________

　　聯系方式：_________________________聯系方式：_________________________

　　____________年____________月____________日

工程設備租賃合同11

　　出租方：(以下簡稱甲方)__________________________________________

　　承租方：(以下簡稱乙方)__________________________________________

　　依據《合同法》的有關規則，為清晰甲、乙兩邊的權力職責，依照平等互利、誠實信用的準則,經兩邊洽談一致，特簽定本合同。

　　第一條、租借物的稱號、數量、用處：

　　乙方租借甲方機械設備用于_________________________________________。

　　乙方租借甲方機械設備為：

　　設備類型數量產地編號現值租金/月

　　第二條、租借期限

　　乙方自______年____月____日起租借甲方機械設備至______年_____月____日止。合同期滿乙方如需持續租借，應在本合同期滿前十日內，與甲方重新簽定合同。如未續簽合同也未交還機械設備，視甲方持續租借機械，本合同除租借期限變為不定期外，其他條款持續收效，但甲方有權隨時終止租借聯系，并回收機械。

　　第三條、租金的核算和付出

　　1、租金每月為(大寫) 元(小寫元)，按月核算，每月提早五天付出。對首月施工缺乏月的按月核算租金，末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金，未超25天則按日核算租金，每日租金按月租金除以30天核算。

　　2、租借期間準則上每天均勻作業時刻不超越小時(折合1個臺班)，每月累計不得超越___小時(甲方免收租金天數對應的臺班時刻不計入累計時刻)，確因作業所需超出____小時部分應視為加班，按超出作業小時數計收加班租借費，每小時租金按月租金除以240小時核算。

　　3、如因乙方或工地施工方或氣候原因形成罷工或者作業時刻削減等原因，除非合同還有約好外，皆不影響租金的核算，乙方仍要依約付出租金。

　　4、租金付款辦法為：①現金( );②現匯( )。甲方收到后開收款收據。

　　第四條、租借機械的交貨和檢驗

　　1、租借機械在交貨地址，由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況形成租借機械推遲交貨時，甲方不承當職責。

　　2、乙方應自收貨時及時在交貨地址查看檢驗租借機械，一起將簽收蓋章后的租借機械的檢檢驗據交給甲方。

　　3、假如乙方未按前款規則辦理檢驗，甲方則視為租借機械已在完好狀況下由乙方檢驗結束，并視同乙方現已將租借機械的檢檢驗據交給給甲方。

　　4、假如乙方在檢驗時發現租借機械的類型、標準、數量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等歸于甲方的職責時，乙方應在交貨當天，最遲不超越交貨日期三天內，當即將上述情況書面告訴甲方，由甲方擔任處理，不然，視為租借機械契合本合同及附件的約好要求。

　　第五條、租借機械的.運用、修理、保養和費用承當

　　1、租借機械在租借期內由乙方運用。乙方應擔任日常燃油及輔油、修理、保養，使設備堅持杰出的運用狀況，費用由乙方承當。修理一次需替換的零配件_______元以下由乙方擔任承當，在_______元以上由甲方擔任承當。

　　2、作業過程中乙方若不能對設備故障進行掃除，應及時告訴甲方進行修理。正常修理一般不超越三天，租金不予扣減。如超越三天，超出的天數不核算租金，但有必要有甲方機手(操作手)的簽字認可。

　　3、租借機械在裝置、保管、運用等過程中，致使第三者遭受丟失時，由乙方對此承當悉數職責。

　　4、租借機械在裝置、保管、運用等過程中發作的悉數費用、稅款，均由乙方承當。

　　5、機械租借期間，乙方未征得甲方的書面贊同不得搬運作業地址。

　　第六條、租借機械的運送辦法及運費的承當

　　1、乙方指定運送辦法為：①汽運( );②鐵運( )。

　　乙方租借甲方機械，如租期缺乏個月，乙方承當雙程(進場及返程)運費，如租期在個月以上，則租借機械的進離場的運費由甲、乙兩邊各承當一半，即進場費由乙方承當，離場費用由甲方承當。

　　第七條、甲方的權力和職責

　　1、甲方按約好交給租借機械，并在租借期限內確保租借物契合約好用處。

　　2、甲方應確保租借物在租借期限不被第三人建議權力。

　　3、甲方為租借機械裝備操作手____名，其每人工資_____元/月，由_____方擔任承當，并擔任組織操作手的食宿，其食宿費用由_____方擔任承當。機械操作手不承當施工技能職責，但有必要遵守乙方的辦理，遵守乙方的規章制度，按乙方的要求進行施工。

　　4、乙方付出悉數的租金后，甲方應供給在其所在地開具的的應稅發票。

　　第八條、乙方的權力和職責

　　1、乙方有必要按合同約好付出租金。

　　2、在租借期間，本合同所列租借機械的所有權歸于甲方。乙方對租借機械只要運用權，沒有所有權。乙方在占有、運用租借機械期間，非因甲方原因導致的危險和職責(如查封、扣押、被盜、被損毀、滅失或乙方包含工地施工方指揮有誤等)由乙方負悉數職責(被盜、被損毀、滅失的應按機械的購買價格予以補償)。租借期間發作的人身傷害事故應由乙方承當悉數補償職責。

　　3、乙方有權按約好的辦法、地址和租借物的性質運用租借物。設備進離場時，乙方應供給無償的人工機械效勞，離場時有必要給甲方簽署設備離場證明。若乙方未實行簽字手續，離場時刻則以機械操作手或運送單位(運送司機)承認的離場時刻為準。

　　4、乙方在租借期間應妥善保管租借物，未經甲方書面贊同，乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。

　　5、在租借期間，乙方如將租借機械轉租給第三人，有必要征得甲方書面贊同。

　　6、乙方不得以任何理由對設備進行典當，不然形成的悉數結果由乙方承當。

　　7、未經甲方書面贊同，乙方不得告貸給甲方機械操作手，不然甲方概不認可。

　　第九條、違約職責

　　1、在租借期間，如租借物被第三人建議權力，甲方應承當因而給乙方形成的悉數丟失。

　　2、乙方有必要按合同約好付出租金，不然，甲方有權停機待款，但停機期間依然核算租金。如乙方付款后持續租(使)用，停機期間所形成的丟失均由乙方擔任。

　　3、在租借期間，乙方如未征得甲方書面贊同將租借機械轉租給第三人，甲方除有權直接免除合同，要求乙方付出轉租期間的租金外，還有權要求乙方承當轉租期間租金20%的違約金。

　　4、未經對方贊同，任何一方不得半途改變或違法免除本合同;任何一方若有違背，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。

　　5、乙方未按合同約好付出租金時，甲方有權采納下列辦法：

　　(1)要求乙方及時付清租金和其他費用，并由乙方每逾期一日按所欠租金萬分之五付出違約金，直至悉數付出結束。如違約金缺乏以補償甲方的實踐丟失，則乙方應按實踐丟失向甲方承當補償職責;

　　(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有權終止本合同，乙方應償還租借機械，不然應補償給甲方形成的悉數丟失(包含返程運費)。

　　第十條、爭議的處理

　　凡因實行本合同所發作的或與本合同有關的悉數爭議，甲、乙兩邊應經過友愛洽談處理;假如洽談不能處理，由甲方所在地法院判決。如因乙方欠付租金而產生糾紛，則甲方所聘律師費、交通費、食宿費等費用皆由乙方承當。

　　第十一條、未盡事宜，兩邊另行洽談處理，本協議一式兩份，甲乙兩邊各執一份，兩邊簽字蓋章后收效。

　　出租方(甲方)：承租方(乙方)：

　　托付代理人：托付代理人：

工程設備租賃合同12

　　承租方(以下簡稱甲方)：

　　出租方(以下簡稱乙方)：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　一、設備名稱、數量及規格型號：

　　二、設備使用點：。

　　三、租賃時間：租賃期限暫定個月(含節假日)，設備起用和停用時間雙方議定為：租賃設備乙方安裝調試完畢并向安監站報驗獲得《使用登記牌》，且持證人員到位后為起租日(當日開始連續計算租金，由甲方簽字后認可)。租金連續計算至合同履行完畢。春節期間乙方可以報停，報停時間不得超過20日。如甲方停用乙方設備，通知乙方設備出場之日起為止租日。

　　四、租賃價格及付款方式：

　　1、設備租賃費每月，不足月按天折算，租賃期間租金每30天結算一次，月結月清。

　　2、設備進退場、安裝、檢測、日常保養、維修和拆卸均由乙方負責。全部費用監站報驗獲得《使用登記牌》時一次付清。

　　3、設備操作工由乙方負責安排，工資含在租賃費內，保證操作工持證上崗，按操作規程安全操作，工作時間滿足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。

　　五、所有權及使用權

　　1、設備在租賃期內，所有權屬乙方，甲方享有使用權，但不得轉讓，轉借或作為財產抵押。未經乙方同意，亦不得在設備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。乙方有權檢查設備的使用和完好情況，甲方應提供一切方便。

　　2、設備應購買保險，費用由乙方負責，乙方應嚴格按照升降機安全操作規程操作，并負責設備的日常維修和保養、檢測，日常維修、保養、檢測應選擇在雨天且不影響甲方施工。

　　六、雙方的權利和義務：

　　1、甲方的權利和義務：

　　1.1甲方負責施工升降機混凝土基礎，乙方負責預埋件的預埋，技術質量符合乙方提供的圖紙要求，并向乙方提供相關資料。

　　1.2有權要求乙方根據工程進度及時做好升節安裝工作以滿足工程進度要求(升節、附墻必須提前三個工作日通知乙方)，但每次加節高度不得低于18米。甲方負責安排附墻架所需安全走臺的搭建與拆除。

　　1.3施工升降機到工地后，如無法一次性安裝到位，甲方必須將標準節、附墻架及配件妥善保管在塔機作業區內，以便下次順利安裝。

　　1.4維護施工場所正常秩序，保證乙方人員、設備安全，承擔甲方原因造成的安全和機損事故責任及相應的經濟損失。

　　1.5設備操作司機由乙方負責配備，操作人員必須持證上崗，遵守設備安全操作規程，甲方不得強令操作人員違章作業，并要求相關專業技術人員每天下班后停機對設備進行檢查保養。

　　1.6負責提供施工升降機專用電箱和設備正常運轉所需電源及容量并接至電控箱內。租賃期間所耗電費由甲方承擔。

　　1.7負責乙方進出場的場地、道路的平整并為設備進出場提供必要條件，施工升降機安裝、拆除退場時指派一名有經驗人員協調有關事項。

　　1.8施工升降機退場時，必須將施工升降機的相關資料退還給乙方，不得扣留。

　　2、乙方的權利和義務：

　　2.1提供符合國家標準，市安監站規定質量可靠的施工升降機。由乙方安排操作人員并持證上崗。

　　2.2向甲方提供施工升降機基礎施工圖紙及相關資料，參與施工升降機基礎定位及基礎完成之后的驗收工作。

　　2.3負責施工升降機的安裝、附墻與拆卸專項施工方案的.編制、審核。

　　2.4負責該施工升降機的安裝、頂升、附墻及拆卸工作。

　　2.5設備在租賃期間的所有權屬于乙方。

　　2.6甲方違約欠款，乙方有權停機，有權提前拆除租賃設備，并向甲方追索相關經濟損失。

　　2.7乙方應在下班后或雨天，且不影響甲方正常施工時對設備進行日常維修、保養、檢測等，當設備出現突發故障時必須及時派人修理，排故時間不超過 2個小時。每次故障維修影響甲方施工超過2個小時的，扣除當天租賃費。

　　八、違約責任：

　　1、雙方應嚴格履行合同條款，否則違約方必須承擔違約所造成的全部經濟損失。

　　2、甲方必須嚴格按合同規定的時間、金額向乙方支付各種費用，否則乙方有權每日按應收金額千分之三向甲方收滯納金。

　　九、其它約定：

　　1、本合同管轄地為乙方所在地。

　　2、設備及操作人員均由乙方提供，若發生任何安全責任事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協調一致后另補充規定，其補充規定與本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同13

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、工程承包范圍：

　　機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。

　　二、承包方式與結算方式：

　　1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。

　　2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。

　　3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。

　　三、工期：

　　實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿*行施工。

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：按甲方的指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的'安全，配合基坑支護全過程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地*起訴。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。

　　發包人（蓋章）：____________

　　承包人（蓋章）：____________

　　代表人：____________

　　日期：____________

　　電話：____________

工程設備租賃合同14

　　承租方： (以下簡稱甲方)

　　出租方： (以下簡稱乙方)

　　一、甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按在照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向已方承租設備特簽定此合同。

　　二、設備使用地點及工程項目

　　G320湘潭繞城線一期及白云路工程

　　三、設備的所有權和使用權

　　1、已方擁有租賃設備的所有權。

　　2、甲方僅在租賃期內本合同規定的`范圍內擁有該租賃設備的使用權。

　　四、租賃期限及租金結算方式

　　1、租期自20xx年9月5號至工程完工止。

　　2、設備租賃費按小時計算：300元/小時，油料由已方自負。租賃費每月一結，結算后一個星期內結清。

　　五、租賃設備的使用、維修、保養

　　1、設備在租賃期間由甲方使用，已方應做好設備的日常保養、維修，使設備保持良好的狀態，維修費用由甲方承擔，維修保養如需甲方協助，甲方應盡量配合。

　　2、設備操作機手每天24小時值班。

　　六、已方的義務

　　1、為甲方提供性能良好的設備，及設備合格證等資料。

　　2、配備一名具備操作證的操作手(工資由已方自負)。

　　3、進入甲方工地后，已方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度和指揮，并遵守甲方施工現場的規章制度，如不服從，甲方有權責令其改正或清除退場。

　　4、已方機手在施工現場，不服從施工人員安排擅自違章操作，由已方承擔責任。

　　5、在施工場內由機手操作失誤造成的一切安全事故由已方全部負責。

　　七、甲方的義務

　　1、負責提供已方機手的食宿，免費提供床位和住宿場地，餐費由乙方承擔。

　　2、甲方不得強迫已方機手違章或超負荷作業。

　　3、租賃期間，設備在工地停放安全由甲方負責，如發生丟失、毀損由甲方按照本合同第一條核定價格賠償，賠償期限在丟失、損壞當日起三十天內。

　　八、違約責任

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。

　　2、在租賃期間，未經已方書面同意，甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則，由此造成的損失由甲方承擔。

　　九、爭議的解決

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規解決。

　　十、未盡事宜

　　甲、乙雙方另行協商解決。

　　本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

工程設備租賃合同15

　　出租方：（簡稱甲方）

　　承租方：（簡稱乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備：施工人貨電梯。甲乙雙方為明確設備租賃的權利及義務，經共同協商，訂立以下幾條款以便雙方共同遵守執行。

　　一、設備名稱、數量及設備租賃交接地點、使用地方。

　　1、設備名稱：

　　2、租賃數量：

　　3、租賃設備交接地點：

　　租賃使用地點：

　　4、設備使用高度：

　　二、租賃期限及日期：

　　1、租賃期限自年月日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續簽補充協議，但必須提前十五天通知甲方，辦理續租手續。

　　2、租賃日期：合同經雙方簽字蓋章生效后于年月日安裝驗收，或安裝三天后開始計算租賃費至設備租賃結束停用為止。

　　三、租賃期設備的維修，保養與其它：

　　1、設備租賃期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在四小時內完成，機構換件不超過8小時，特殊故障在24小時完成，未能解決的扣除相應租賃費。

　　2、甲方設備進入乙方現場后，乙方有義務協助甲方保管好設備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。

　　3、租賃設備的操作人員每臺三人。（工資由乙方承擔）

　　4、租賃設備的操作由乙方負責，費用由乙方支付，由于操作不當發生的安全事故由乙方負責，所發生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發生的費用有責任方承擔。

　　5、甲方設備進入乙方現場后，乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。

　　四、甲乙雙方責任

　　1、乙方負責設備的基礎施工，基礎必須符合設備的參數要求，滿足設備的使用性能，若因基礎問題（未按甲方提供的數據施工）所造成的.一切損失由乙方負責，造成甲方設備損失由乙方承擔。如因甲方所提供的數據錯誤，所造成的損失由甲方承擔。

　　2、乙方不得對所租的甲方設備進行銷售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權的行為。甲方有權檢查設備的完好情況，乙方應提供一切方便。

　　3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。

　　4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。

　　5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻安裝孔由項目負責，使之符合規范要求。

　　6、乙方負責教育員工不要亂動設備，未經甲方許可動用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。

　　7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。

　　8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權退回更換人員，并賠償相應的損失。

　　9、甲方租賃設備由乙方調度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。

　　10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對性的安全技術措施，甲方必須嚴格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規范管理。

　　五、違約責任

　　未經雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除合同，違約方按經濟合同法的有關款承擔違約責任。

　　本合同一經簽定，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方（蓋章）

　　乙方（蓋章）

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：年月日

【工程設備租賃合同】相關文章：