買賣合同

時間：2021-12-27 17:08:54 買賣合同我要投稿

【必備】買賣合同范文匯編10篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多事情需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的買賣合同10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【必備】買賣合同范文匯編10篇

買賣合同篇1

　　甲方：(需方) 合同編號：乙方：(供方) 簽訂時間:

　　1.交貨日期： 20xx年12月13日前。

　　2.交貨地點：按照約定的時間，運輸方式交付到需方指定地點。

　　3.技術條款：按國家指定的同行業的技術要求執行，技術抽樣達到同行業標準，達不到標準即退貨

　　4.驗收標準：乙方收，如果發現質量問題的當場退貨。合格的即入庫

　　5.包裝條款：乙方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定，用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、采用的產品標準、質量檢驗合格證明、其它說明等。

　　6.付款方式：貨到驗收合格之后，七個工作日內付款。。(無質量問題)

　　7.違約責任: 如果產品達不到標準即退貨,甲方承擔所有運費及其他費用，如果要貨請提20天通知對方,甲方必須按乙方的要求供貨，如有違約按20%賠償違約金。

　　8.本合同發生糾紛，雙方協商解決，協商不成時，任一方可向人民法院起訴。

　　9.本合同自簽定之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，同具法律效力。

　　甲方: 乙方:

　　代表人簽名: 代表人簽名:

　　簽約日期：

買賣合同篇2

　　訂貨單位（甲方）：_________

　　供貨單位（乙方）：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》及國家、盛市有關預拌商品砼管理規定，經甲、乙雙方協商并同意簽定本商品砼買賣合同，由甲乙雙方共同遵守履行。

　　一、工程概況

　　建設單位：_________

　　施工單位：_________

　　工程名稱：_________

　　工程地址：_________

　　結構形式：_________

　　總層數：_________

　　總高度：_________

　　運距：_________

　　二、合同總數量及總金額

　　（預計）總數量：_________m3

　　（預計）總金額：人民幣（大寫）_________，￥_________

　　商品砼明細如下：金額單位（元）

　　商品砼標號

　　合計

　　數量（m3）

　　商品砼單價（含運費）

　　含泵費單價

　　不含泵費單價

　　金額合計

　　特殊商品砼外加劑計算方法

　　非泵送部分其他計算方法

　　混凝土結算量計算方法

　　其他

　　如遇國家經濟政策有重大調整，價格另議。

　　備注

　　三、對商品砼質量和技術要求標準及雙方對質量負責的條件

　　1．乙方必須按合同的要求供應各種強度等級的混凝土，商品砼的質量必須符合國家規定的標準，經確認是乙方原因造成商品砼質量問題的，則乙方必須承擔全部責任。

　　2．當商品砼到達現場后，甲方必須按商品砼規范要求進行合理施工，經確認是甲方原因造成商品砼出現質量問題的，則甲方必須承擔全部責任。

　　3．甲方必須派專人在施工現場對澆注前的商品砼數量，坍落度等技術指標及乙方人員的服務態度等進行監督檢查，如有異議可拒簽商品砼發貨單并立即與乙方協商解決，若無異議則甲方必須據實簽收。

　　4．其他約定事項_________。

　　四、商品砼簽收要求

　　1．本合同約定，甲方特指派_________對乙方提供的商品砼進行簽收，除此之外任何人無權進行簽收。

　　2．乙方所提供的商品砼數量累計達到_________m3時，若乙方提出需甲方對此數量的混凝土進行認證時，甲方必須給乙方出具數量認證憑證，同時收回認證數量部分的混凝土簽收小票。

　　3．混凝土合理損耗量按國家標準執行。

　　4．其他約定事項_________。

　　五、對商品砼驗收標準

　　1．商品砼的驗收以商品砼生產之日起28天后混凝土抗壓報告結果為驗收標準，若無異議則視為混凝土質量合格。取樣按（供方、施工現嘗第三方）為準。

　　2．其他_________。

　　六、商品砼的供應時間、方式、地點及其他條件

　　1．商品砼的供應自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日結束，若超出此供應時間，則乙方有權停止供貨，并追究甲方的違約責任。

　　2．在每次澆注前甲方必須提前_________小時通知乙方所需商品砼的標號、數量、施工地點、部位及施工時間等，并按要求填寫商品砼委托單。如有變化甲方必須提前_________小時通知乙方。

　　3．每次混凝土施工前，甲方必須平整好施工場地，保證施工現場車輛運行順暢，協調好同有關部門及周圍群眾的關系等，因此方面的原因造成延誤混凝土施工或混凝土出現質量問題的則乙方概不負責。

　　4．本合同約定：（供、購、收）貨地點為本合同履行地。

　　5．其他_________。

　　七、結算方式及限期_________。

　　八、違約責任

　　1．合同簽定后，甲方中途無故解除合同或乙方中途無故解除合同，應向對方支付合同規定預計總價款10%的違約金。

　　2．甲方若未按合同規定的結算方式進行貨款結算，則乙方有權終止合同，并追究甲方的違約責任，同時甲方必須按日萬分之五承擔滯納金。

　　3．因甲方的原因造成工程停工的則甲方必須在停工之日起二十日內將乙方的所有混凝土款結算清。

　　4．在甲方要求的混凝土數量范圍內，乙方已生產而甲方提出退貨時，此部分混凝土視甲方已購買，甲方必須據實簽收。

　　5．乙方在甲方按合同規定支付貨款后應據實提供給甲方各批次商品砼的實驗報告，若甲方出現違約情況則乙方在糾紛未解決前有權不提供商品砼試驗報告。

　　6．其他違約責任_________。

　　九、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，應協商或調解，協商或調解不成，可采取第（）種方法解決。

　　1．大連仲裁委員會。

　　2．本合同履行地法院。

　　3．_________。

　　十、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決

　　十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，另一份存檔

　　十二、本合同經雙方簽字并加蓋印章之日起生效

　　十三、補充協議：_________。

　　甲方（公章）：_______ 乙方（公章）：_______

　　法定代表人：_________法定代理人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　電話：_______________ 電話：_______________

　　開戶行及帳號：_______ 開戶行及帳號：_______

　　郵編：_______________ 郵編：_______________

　　_____年_____月_____日_______年____月____日

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

買賣合同篇3

　　供貨單位：(以下簡稱甲方)

　　購貨單位： (以下簡稱乙方)

　　根據國家有關法律法規，在平等互利、協商一致的基礎上，甲乙雙方就橋面防水涂料系列產品購銷一事訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條產品名稱、規格、質量標準、單價、總價等如下表所列：

　　第二條交貨規定

　　1、付款方式：乙方必須以現款現貨，款到發貨的方式購買甲方的材料。

　　2、交貨方式：乙方現款現貨到甲方廠部提貨。如乙方不能來廠部，乙方必須在通知供貨的同時將貨款付到甲方指定賬戶，甲方核實款到后兩日內發貨。

　　3、運輸方式：甲方協助乙方辦理貨運手續，采取方式運輸貨物，費用由方承擔到貨地點是

　　第三條對產品提出異議的時間和辦法

　　1、乙方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在當天內向甲方提出書面異議，甲方應負責退換。

　　2、如乙方未按規定日期內提出書面異議的，視為所交產品符合合同規定。

　　第四條經濟責任

　　1、甲方經濟責任

　　1) 由甲方產品質量造成的直接經濟損失由甲方負全部責任。

　　2) 甲方所交產品品種、型號、規格、質量等不符合本合同規定的，如果乙方提出異議不同意收貨的，甲方應負責退換。

　　3) 甲方未按本合同規定的產品數量交貨時，少發的部分，乙方如果需要，甲方應照數補交;乙方如果不需要，可以退還少發部分的貨款。

　　2、乙方經濟責任

　　1) 乙方如果中途退貨，應當與甲方協商，甲方同意退貨的，應由乙方賠償甲方退貨部分貨款總價的10%的違約金，甲方不同意退貨的，乙方仍需按照合同收貨。

　　2) 乙方收到收貨通知后應馬上提貨，由于乙方未能按時提貨造成的一切責任由乙方承擔。

　　3) 由于乙方不按甲方施工程序施工或者在施工過程中摻雜使假等原因造成的質量問題由乙方承擔全部責任，且甲方有追究經濟和法律責任的權力。

　　第五條本合同所訂一切條款，甲、乙雙方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕供貨或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第六條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第七條合同期內如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

　　第八條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　第九條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經乙方驗收無誤以后本合同作廢。

　　第十條本合同在執行期間如有未盡事宜，由雙方協商解決。 (以下無條款)

　　甲方：代理人：地址：電話：___年__月__日

　　乙方：代理人：地址：電話： ___年__月__日

買賣合同篇4

　　機動車財產所有權轉移的時間，在二手機動車買賣合同糾紛案件、機動車保險合同案件及有些交通事故損害賠償案件中均有重大的法律意義，決定著當事人對車輛風險的承擔或利益的得失。而對機動車買賣中機動車所有權轉移的時間，在理論與實踐中有兩種不同意見。第一種意見認為：買賣雙方當事人到車輛管理部門辦理過戶手續后，車輛所有權方為轉移。第二種意見認為：車輛交付時起，所有權轉移。意見的分歧造成各地的判決結果迥異。

　　我們贊同第二種意見。

　　一、現行法律法規關于機動車登記的性質為“準予上道行駛登記”。

　　XX年施行的《中華人民共和國道路交通安全法》第八條明確規定：國家對機動車實行登記制度。機動車經公安機關交通管理部門登記后，方可上道行駛。尚未登記的機動車，需要臨時上道行駛的，應當取得臨時通行牌證。《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》亦規定了已經注冊的登記的機動車，發生所有權轉移的應當及時辦理轉移登記;申請機動車轉移登記，當事人應當向登記該機動車的公安機關交通管理部門提交所有權轉移證明的證明、憑證。以此規定表明了機動車所有權轉移是不以注冊登記為條件的，恰恰相反機動車準予上道行駛登記需提交所有權轉移證明、憑證——機動車所有權轉移在先，上道行駛登記在后。

　　事實上XX年6月,《公安部關于機動車財產所有權轉移時間問題的復函》就確認“根據現行機動車機動法規和有關規定，公安機關辦理機動車登記是準予或者不準與機動車上道行駛的登記，不是機動車所有權登記”。因此，現行的車輛登記只是一種行政管理手段，將車輛管理部門辦理登記的時間作為機動車所有權轉移的時間沒有法律依據。

　　二、機動車財產所有權轉移時間以“交付為原則，以約定為例外”。

　　機動車在民法上是動產的一種。目前的法律(僅指全國人大及其常委會制定的法律)對汽車的買賣中所有權何時轉移沒有特殊規定。《民法通則》第七十二條規定： “財產所有權的取得，不得違反法律規定，按照合同或者其他合法方式取得財產的，財產所有權從財產交付時起轉移，法律另有規定或者當事人另有約定的除外。” 這一條規定，表明財產(包括動產，也包括不動產)所有權的轉移，如果法律沒有特殊規定或者當事人也沒有特別約定，財產所有權從交付時起轉移。依合同法，所謂買賣合同就是指出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。《合同法》對標的物所有權轉移時間的規定，完全與民法通則的規定相同。該法第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。”所謂法律另有規定，目前的法律涉及動產財產所有權轉移問題有兩項：一是海商法，二是民用航空法。海商法第九條第一款規定：“船舶所有權的取得、轉讓和消滅，應當向船舶登記機關登記;未經登記的，不得對抗第三人。”民用航空法第十四條第一款規定：“民用航空器所有權的取得、轉讓和消滅，應當向國務院民用航空主管部門登記;未經登記的，不得對抗第三人。”

　　值得注意的是《最高人民法院研究室關于如何認定買賣合同中機動車財產所有權轉移問題的復函》和《最高人民法院關于購買使用分期付款購買的車輛從事運輸因交通事故造成他人財產損失保留車輛所有權的出賣方不應承擔民事責任的批復》對機動車財產所有權轉移時間問題做出了更為明確的答復。

買賣合同篇5

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：___________________（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：___________________（以下簡稱乙方）

　　第一條其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等，如表所列：

　　材料名稱及

　　花色

　　規格（毫米）

　　及型號

　　質量標準或

　　技術指標

　　計量單位

　　單價（元）

　　合計（元）

　　第二條產品包裝規格及費用__________________

　　第三條驗收方法____________________________

　　第四條貨款及費用等付款及結算辦法_____________________

　　第五條交貨規定

　　1.交貨方式：____________

　　2.交貨地點：____________

　　3.交貨日期：____________

　　4.運輸費：______________

　　第六條經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　（2）乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_____％的罰金。

　　（3）產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值______％的罰金付給甲方。

　　（4）產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之____的罰金。

　　（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x％的罰金。

　　（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_____％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之____的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之______的罰金。

　　（5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之____計算付給乙方，作為延期罰金。

　　（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。

　　第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額______％的補償金。

　　第九條如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前____天與甲方協商。

　　第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）

　　第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條本合同一式_______份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本_______份。

　　訂立合同人：

　　甲方：____________（蓋章）乙方：_________（蓋章）

　　代理人：__________（蓋章）代理人：_______（蓋章）

　　負責人：__________（蓋章）負責人：_______（蓋章）

　　地址：___________________ 地址：________________

　　電話：___________________ 電話：________________

　　開戶銀行、帳號___________ 開戶銀行、帳號________

　　________年______月_____日

買賣合同篇6

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》和國家相關法律法規的有關規定，為了明確雙方在彩鋼板購銷過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本合同。如有補充協議視為同本合同具有同等法律效力。

　　具體內容如下：

　　二、合同總價及結算方式：

　　1：合同單價：價格為元,大寫: 2：結算方式：

　　三、合同生效條例：

　　1：合同訂立時間：年月日

　　2：本合同自雙方簽字蓋章，預付款到位起生效。

　　4：本合同共一式兩份，雙方各執一（壹）份。

　　四、公司戶名及帳號：

　　公司戶名：

　　帳號：____________________________

　　開戶行：____________________________

甲方：（簽字）乙方：（簽字）

　　簽訂日期：年月日

買賣合同篇7

　　立契約書人____________有限公司（以下簡稱甲方）____________有限公司（以下簡稱乙方）茲就船舶買賣事宜，訂立本契約，條款如下：

　　第一條甲乙雙方約定有關后記船舶的買賣事宜，甲方賣出、乙方買入。

　　第二條買賣總金額為__________________元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　1.本日（訂約日）先交付定金____________元整。

　　2.甲方必須在________年______月______日前將后記的船舶點交與乙方，并將下列登記文件及使用權文件交付與乙方。乙方未支付的余款，俟船舶點交及辦理船舶所有權、漁業權移轉登記完畢并經船舶所在地航政主管機關蓋印證明時一次付清。

　　（1）甲方公司同意出售本契約標的物的全體股東會議記錄三份。

　　（2）乙方公司及法定代表人印鑒證明書三份。

　　（3）乙方法定代表人資格證明書三份。

　　（4）乙方公司章程及董事、監事、股東名冊三份。

　　（5）乙方法定代表人戶籍謄本三份。

　　（6）乙方公司執照，營業登記證影本各三份。

　　（7）稅務機關出具的最近無欠稅證明書正本。

　　（8）船舶所有權登記證正本。

　　（9）船舶噸位證書正本。

　　（10）船舶國籍證書正本。

　　（11）設備目錄正本。

　　（12）航海記事簿正本。

　　（13）法律所規定的其它文書正本。

　　（14）船舶檢查簿正本。

　　（15）漁業執照正本。

　　（16）漁業權拋棄申請書。

　　（17）船舶無線電臺執照正本。

　　（18）契約漁船船圖。暨進口器材規格說明書。

　　（19）船舶勘航力證書正本。

　　（20）貨艙、冷藏室及其他供載運貨物部分適合于受載運送與保證書正本。

　　（21）船舶無共同海損部分擔額并不負擔救助及撈救報酬額證書正本。

　　第三條甲方于第二條第（2）項乙方支付余款同時，應將后記船舶的所有權及漁業權移轉登記與乙方。

　　第四條在甲方尚未將船舶點交與乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價金義務。

　　第五條甲方保證后記船舶所具的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試航，以證明其性能。

　　第六條有關后記船舶的品質、性能，由甲方對乙方保證，并以一年為限。在此期間，若非乙方的過失或發生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的義務。

　　第七條若發生第六條的情形，雖經甲方修復或補充完整，而船舶仍然無法維持繼續作業或短欠，或其性能降低長達一個月時，乙方可根據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

　　（1）換取同種類船舶。其條件為乙方須就已使用該船舶的時間長短支付船價，每半年乙方應支付甲方相當于第二條總金額三分之一的款項。

　　（2）退還船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所應付如前（1）的款項，其余定金退還與乙方。有關使用船舶的時間、其計算方法則無論乙方是否使用，規定從第三條甲方點交船舶日始至乙方提出退還船舶要求之日止，為使用時間。

　　第八條乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換船舶，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將船舶移動、航行并停泊于原船籍港。

　　有關前述甲方的船舶移動、航行費，以及停泊時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

　　第九條甲方若未能在第二條所列日期前點交船舶，乙方得向甲方催告，于十日之內點交船舶。在此期限內，甲方若仍然無法點交，則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條的定金、以及與定金同額的損害賠償。

　　第十條約定事項

　　（1）雙方同意以____________港為點處所。漁船內所存燃料油歸還甲方。

　　（2）本契約買賣標的物的保險，其受益人應于點交同時變更指定為乙方，變更后的保險費用由乙方負擔。

　　（3）所有甲方雇用的人員（包括船員），于本契約買賣標的物交清楚同時，由甲方負責遣散與乙方負擔。

　　（4）本契約買賣標的物交接前所屬的所有費用，包括雇用人員薪資，船員分紅，及其他一切所有債務及稅捐概由甲方負責處理與乙方無涉。

　　（5）自交接后有關本契約買賣標的物的一切權責糾葛，及絕無其他設定抵押情況，如有其他設定抵押情況發生時應視為違約處理。

　　（6）甲方保證本契約買賣標的物毫無產糾葛，及絕無其他設定抵押情況，如有其他設定抵押情況發生時應視為違約處理。

　　（7）所有甲方負擔的應付款項，如因甲方未付致涉及乙方權益時，在尾款范圍的金額內乙方得代甲方徑行墊付，抵付尾款，如超出尾款金額則應由甲方負責處理。

　　（8）如本契約書涉訟時，雙方同意由____________法院管轄。

　　本契約一式三份，當事人及見證人各執一份為憑。

　　賣方（甲方）________________

　　公司名稱：____________有限公司

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業證號碼：__________________

　　買方（乙方）________________

　　公司名稱：____________有限公司

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業證號碼：__________________

　　見證人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　__________年_______月_______日

買賣合同篇8

　　上訴人（原審原告）：***

　　住所：***

　　法定代表人：***

　　被上訴人（原審被告）：***

　　住所：***

　　法定代表人：***

　　被上訴人（原審被告）：***

　　上訴人因買賣合同糾紛一案，不服***人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現提起上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

　　2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。

　　上訴理由：

　　一、一審判決認定事實錯誤

　　1、一審法院對***有限公司通過銀行給***股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。

　　首先，上訴人與被上訴人并未在協議書中約定由第三人***有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據與法律依據。

　　其次，根據《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意”的規定，而被上訴人并沒有已經履行清償貨款義務的證據，也沒有上述義務已轉移給第三人承擔的相關證據，法官僅根據推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據”的法律基本原則。

　　2、一審法院對貨款59820元的性質認定有錯誤。

　　首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為***集團湖南分公司，與***股份有限公司是兩個不

　　同的公司，不符合證據的關聯性標準。

　　其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認定59820元為***集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應為被上訴人向***集團湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。

　　再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經過了訴訟時效。

　　二、一審判決適用法律錯誤

　　1、一審法院根據《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據屬適用法律錯誤。

　　根據特別法優于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規定的，應優先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”的規定，被上訴人應當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。

　　2、一審法院對證據的審核認定適用法律錯誤。

　　首先，《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關系成立并生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任；主張合同關系變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關系變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中，被上訴人并不能就已經清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據證明，所以應該承擔不能證明的后果。

　　其次，根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第十條“當事人向人民法院提供證據?應當提供原件或者原物。如需自己保存證據原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經人民法院核對無異的復制件或者復制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復印件、復制品不能單獨作為認定案件事實的依據”，第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據但都沒有足夠的依據否定對方證據的人民法院應當結合案件情況，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認”。在本案一審質證中，被上訴人已對我方提供的證據4、證據5的真實性沒有異議，而兩證據足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的`證據3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據證明其真實性，所以根據證據蓋然性優勢原則，應對我方證據進行確認并以此為依據進行判決。

　　綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，請求貴院撤銷***人民法院（20xx）大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。

　　此致

　　***中級人民法院

　　上訴人：***

買賣合同篇9

　　賣方：________（下稱甲方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　買方：________（下稱乙方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　（1）提________交仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。出賣人（甲方）（簽章）：________買受人（乙方）（簽章）：________________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：________簽訂地點：________

買賣合同篇10

　　企業名稱（以下稱“甲方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　企業名稱（以下稱“乙方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

　　一、產品名稱、型號、數量

　　產品名稱：_______________________

　　產品型號：________________________

　　產品單價：________________________

　　產品數量：________________________

　　二、產品質量

　　1、質量標準：

　　2、乙方對產品質量的特殊要求：

　　3、乙方對產品包裝的特殊要求：

　　4、乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品后五日內提出確有證據的書面異議并通知到甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定要求。

　　三、產品價款

　　1、產品的單價與總價：

　　上述貨物的含稅價為人民幣：__________________（大寫：________________________）;

　　2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔：

　　甲方產品的包裝物由________提供，包裝費用由____________承擔。

　　甲主產品的運輸由___________辦理，運輸費用由____________承擔。

　　甲方產品的保險由_________辦理，保險費用由____________承擔。

　　甲方產品交付時的上下列支費用由__________________承擔。

　　乙方承擔的上述費用，乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。

　　四、產品交付

　　甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運。

　　產品交付地點為，交貨時間為合同生效后_________天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后_________天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。

　　在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔；產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

　　五、價款結算

　　乙方應在本合同書簽訂____________日內向甲方預付貨款____________元，在甲方交付貨物前支付價款_________元，余款由乙方在收到甲方產品之日起_________天內付清。

　　乙方應當以現金方式支付甲方價款。

　　雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。

　　六、合同的解除與終止

　　雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。

　　七、商業秘密

　　乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。

　　無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

　　乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

　　八、違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）。

　　九、不可抗力

　　因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。

　　因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

　　十、其他約定事項

　　1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

　　3、乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。

　　4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

　　6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

　　十一、爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　十二、其他

　　1、甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　2、本合同經雙方蓋字蓋章后生效。

　　3、本合同書一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　（以下無正文）

　　甲方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　簽約日期：

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　簽約日期：

【【必備】買賣合同范文匯編10篇】相關文章：

買賣合同

買賣合同 篇1

買賣合同 篇2

買賣合同 篇3

買賣合同 篇4

買賣合同 篇5

買賣合同 篇6

買賣合同 篇7

買賣合同 篇8

買賣合同 篇9

買賣合同 篇10

買賣合同篇1

買賣合同篇2

買賣合同篇3

買賣合同篇4

買賣合同篇5

買賣合同篇6

買賣合同篇7

買賣合同篇8

買賣合同篇9

買賣合同篇10