買賣合同

時間：2021-06-23 09:54:11 買賣合同我要投稿

關于買賣合同模板匯總9篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編整理的買賣合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

關于買賣合同模板匯總9篇

買賣合同篇1

　　賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________

　　買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，

　　建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

　　第二條上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，

　　總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾 ____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。

　　第三條付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付

　　首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人

　　民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在

　　繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

　　2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支

　　付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款

　　人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。

　　第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。

　　第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，

　　交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

　　第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，

　　甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，

　　應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條本合同主體

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________，代表人是____________。

　　第八條本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。

　　第九條本合同一式份。甲方產權人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

　　第十條本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十二條雙方約定的其他事項：

　　出賣方(甲方)：_________________ 購買方(乙方)：__________________

　　身份證號碼： __________________ 身份證號碼： ___________________

　　地址：___________________ 地址：____________________

　　郵編：___________________ 郵編：____________________

　　電話：___________________ 電話：____________________

　　代理人(甲方)：_________________ 代理人(乙方)： _________________

　　身份證號碼: ___________________ 身份證號碼： ___________________

　　鑒證方：鑒證機關：地址：郵編：電話：法人代表：

　　代表：經辦人：日期：年月日

　　鑒證日期：_______年____月____日

買賣合同篇2

　　出賣人：福建xxxxxxxxxxxxxx責任公司（以下稱甲方）

　　買受人：（以下稱乙方）

　　甲方招標銷售處理本合同項下的廢舊物資，甲方確定乙方為中標人�，F經甲、乙雙方協商，就甲方招標銷售處理的廢舊物資買賣達成如下協議，供雙方信守：

　　一、廢舊物資品名、數量、規格或型號及價格

　　1、品名：；2、數量：；3、規格：以現場堆放招標前乙方現場看貨為準（若招標前乙方未到現場看貨，責任由乙方自行承擔）；

　　4、價格：（中標價）。

　　二、交提貨地點、方式、期限及費用承擔

　　交提貨地點為甲方現場堆放地，乙方自備運輸車輛到甲方現場堆放地提貨。拆除費、裝車費、運費等所有費用均由乙方自行承擔。乙方應在合同正式簽定之日起日內提貨完畢（若遇節假日順延）。

　　三、結算方式及期限

　　款到提貨。按照招投標要求，乙方已交納了履約保證金元，在提貨時若乙方無違約行為，履約保證金可抵扣乙方應交納的尾款。若有剩余款，甲方應在3個工作日內給予退還。

　　四、違約責任

　　1、乙方應當按照在本合同約定的期限內提貨完畢。逾期不提貨的，甲方可取消乙方中標資格并單方終止本合同，乙方已交納的履約保證金不予退還；逾期未提貨完畢的，從逾期之日起，按照每日元支付違約金，違約金從履約保證金直接扣除；經甲方催告后仍未按照逾期寬限期提貨完畢的，甲方可單方終止合同履行，乙方已交納的履約保證金不予退還。

　　2、乙方在撤除、裝運本合同項下的廢舊物資時，不得將不同類別物資故意摻混裝運，或以不正當手段在品種、規格（型號）、數量或計量上弄虛作假，損害甲方的合法權益。若甲方發現乙方有上述行為并經甲方查證，甲方可單方終止合同，乙方應向甲方支付其不合法侵占甲方物資價值的3~5倍的違約金或移送司法機關依法處理。

　　五、其它

　　1、本合同若發生爭議，經雙方協商無法解決，由三元區法院管轄。

　　2、本合同簽訂時間：年月日簽訂地點：三明市三元區

　　3、本合同一式肆份，雙方各持兩份。

　　甲方（蓋章）乙方（簽章）

　　委托代理人：委托代理人：

買賣合同篇3

　　合同編號：____________

　　第一條食品名稱、規格、數量、價款單位：____元/____

　　編號

　　品名品種商標規格數量產地包裝標準及要求保質期限及要求產品標準運輸保管條件單價總價合計人民幣（大寫）：￥：第二條出賣人應提供的相關證件：初次交易的，為：□《營業執照》 □《商標注冊證明》 □《稅務登記證》 □《組織機構代碼》 □《開戶許可證》 □《生產許可證》 □《衛生許可證》 □《代理銷售授權書》 □《檢疫證明》 □ 其他__________；再次交易的，為：□《食品檢驗報告》 □ 其他____________________。

　　第三條食品備案：已辦理備案的，出賣人應提供備案編號；尚未備案的，備案手續由（出賣人/買受人）辦理。

　　第四條交貨期限、地點和方式：______________________

　　第五條食品驗收方法：：_____________________________

　　第六條結算方式及期限：____________________________

　　第七條合同解除：出賣人提供的食品經國家認證的檢測機構檢測不符合食品安全標準且屬于出賣人責任的，買受人有權解除合同。

　　第八條追回責任：買受人按照有關規定對已售出的不合格食品實施追回及無害化處理，屬于出賣人責任的，有權就由此受到的損失向出賣人提出賠償。

　　第九條買受人違約責任：___________________________

　　出賣人違約責任：___________________________________

　　第十條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由當事人協商或申請調解解決；協商或調解解決不成的`，按下列第_____種方式解決。

　�。ㄒ唬┮婪ㄏ騙___________________人民法院起訴；

　　（二）提交___________________仲裁委員會仲裁。

　　第十一條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份，雙方各持__________份，具有同等法律效力。法律、法規、政策對食品安全另有規定的，從其規定。

　　第十二條合同附件及其他約定事項：_______________________

　　出賣人（簽章）：______ 買受人（簽章）：_________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：_____________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：_____________

　　住所：________________ 住所：___________________

　　電話：________________ 電話：___________________

　　傳真：________________ 傳真：___________________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：_______________

　　賬號：________________ 賬號：___________________

　　簽訂時間：____________ 簽訂時間：_______________

　　簽訂地點：____________ 簽訂地點：_______________北京市工商行政管理局制定

買賣合同篇4

　　甲方(出賣人)：

　　地址：

　　電話：

　　乙方(買受人)：

　　住址：

　　電話：

　　身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽定本合同。

　　一、乙方所購車位(庫)位于小區”地下車庫第號位(具體位置見合同附車位圖)。

　　二、該車位使用權期限與小區的房屋所有年限一致。

　　三、乙方所認購車位單價為萬仟佰元整。

　　四、付款方式

　　買受人須在簽定本合同時一次性付清合同中車位使用權的全部價款。

　　五、交付期限

　　出賣人應當在買受人入住后六個月內，按合同有關規定，將出賣人驗收合格的車位交付買受人使用。

　　六、出賣人違約責任

　　出賣人未能按規定時間交付車位使用，按以下方式處理：

　　1、逾期時間，分別處理(不作累加)

　　(1)逾期不超過三十日，自最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付總價款萬分之的違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過三十日，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人在三十日內退還全部已付款，并按總價款的百分之向買受人支付違約金。

　　七、買受人義務

　　1、車位(庫)達到使用條件后，出賣人應當通知買受人辦理交付手續。

　　2、買受人在接到交車位通知10日內辦理交接手續，否則拖延天數按日向出賣人支付總車位款萬分之的違約金及看管費。逾期三十日，出買人有權因買受人違約而解除合同，而買受人應向出賣人從購車位之日起到解除合同之日止按天數支付每日總車位款萬分之的違約金。

　　3、出賣人交付給買受人的車位(庫)是能正常使用的車位(庫)，買受人無須裝修即可正常使用。買受人在使用期間不得擅自改變該車位(庫)的建筑主體結構、承重結構和用途。出賣人不得擅自改變該車位(庫)有關聯的公共部位和設施的使用性質。如違反本條約定，買受人應當負責恢復原狀，并承擔因此而造成的全部損失。

　　八、其他約定

　　1、在合同有效期內，屬于大修理范圍的維修費用，應由買受人籌集。

　　2、買受人應遵照物業公司的管理規定繳納停車位管理費。如買受人拖欠停車位管理費，物業公司有權采取適當之措施催繳。

　　3、買受人停泊在停車場內的任何車輛因任何原因而導致損毀、被盜，出賣人及物業管理公司不承擔賠償責任。

　　4、買受人如損壞停車場內的設施和結構，將負一切賠償責任。若因不遵守停車場使用規定而引起任何其他之賠償責任，亦須由買受人負責。

　　5、買受人所購停車位，只可停泊買受人指定的一部車輛。如買受人需停泊不同牌號之其他車輛，應事先知會物業公司并登記備案。物業公司在沒有得到事先知會的情況下，有權拒絕與買受人車牌號碼不符之車輛進入停車場。

　　6、買受人同意遵守該停車場的一切使用守則。如有違反，物業管理公司有權通知有關部門采取鎖車或將車輛拖至合適地方等處理措施、并知會買受人。

　　九、爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十、本合同一式貳份，具有同等法律效力。出賣人持貳份，買受人持壹份。

　　十一、本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　十二、附件：車位(庫)平面圖

　　出賣人(簽章) 買受人(簽章)

　　<法定代表人> <代表人>

　　簽于年月日簽于年月日

買賣合同篇5

　　甲方(買方)：乙方(賣方)：_

　　地址：地址：

　　身份證號：___ 法定代表人：

　　電話：_________________________ 職務：_________ ___ _____

　　電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，經甲乙雙方協商一致簽訂如下合同:

　　甲方同意從乙方購買以下設備：

　　其它：

　　合同價款及支付方式：

　　乙方以上各項設備的總價款為人民幣：萬元整(￥_______元);

　　2.支付方式：合同簽訂后，甲方____日內先向乙方支付設備款萬元整(￥_________元)，余款甲方在對以上各項設備驗收合格后____日內支付。

　　3.乙方開戶銀行___ ______帳號：__ _______

　　三、乙方合同簽訂之日起______日內交付設備，甲方自行安排提取設備。

　　四、如在本合同簽訂后，乙方又把貨物處理他人或其他原因不賣給甲方，乙方將承擔合同中甲方已付金額的2倍作為違約金，作為賠償給甲方的損失。

　　五、乙方出售的以上設備，如是乙方偷盜或來路不明的，乙方將負全部法律責任;如乙方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與甲方無關。

　　六、乙方保證對其出賣給甲方的各項設備擁有完全處分權，保證該設備沒有設定抵押及質押，保證該設備未被查封，并免遭第三人追索，否則乙方應當承擔由此引起一切經濟和法律責任。

　　七、違約責任：

　　1.本協合同一經生效，雙方必須自覺履行，任何一方未按協議書的規定全面履行義務，應當承擔因此產生的訴訟費、律師費及交通費等。

　　2.如乙方不能按期交付設備，每逾期一天，應向甲方支付設備轉讓款總金額萬分之_____的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實際損失的，乙方必須另予以補償。

　　3.如甲方的原因，嚴重影響乙方實現訂立本合同書的目的，甲方應按照設備轉讓款總金額萬分之_____向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實際損失的，甲方必須另予以補償。

　　八、有關費用的負擔：在本次設備轉讓過程中發生的有關費用(如公證，評估或律師等費用)，由______ ___承擔。

　　九、為了雙方共同遵守此合同，甲乙雙方都需提供身份證復印件和營業執照復印件附合同后。

　　十、爭議解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成，向所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印及蓋章后立即生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同篇6

　　原告:上海XX實業有限公司

　　法定代表人:錢XX,總經理。

　　聯系方式:代理人曾鏡同律師

　　被告:南寧XXX紙業有限公司

　　法定代表人:劉XX,董事長。

　　訴訟請求:

　　一、判決被告支付原告貨款160000元,并按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率標準支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;

　　二、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由:

　　20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份合同編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷合同》,約定原告向被告供應合同總價格為360000元的流量開關、液位開關及轉子流量計等設備。

　　《購銷合同》約定發生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。

　　《購銷合同》簽訂后,原告依約履行了合同義務,可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。

　　經原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西XXX紙業有限公司向原告作出《付款計劃》,內容為“經過三方詳細核對,由南寧XXX紙業有限公司及廣西XXX紙業有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經三方友好協商,現計劃如下的還款計劃,所有貨款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最后一個月還款97902.76元”,可是,在《付款計劃》作出后,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西XXX紙業有限公司并沒有向原告支付過貨款。

　　依據《中華人民共和國合同法》第八條“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護�！焙汀吨腥A人民共和國民法通則》第一百零八條“債務應當清償。暫時無力償還的,經債權人同意或者人民法院裁決,可以由債務人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還�！钡确芍幎�,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護原告的合法權益。

　　此致

　　橫縣人民法院

　　原告:上海XX實業有限公司

　　法定代表人:

　　年月日

買賣合同篇7

　　賣方(以下簡稱甲方)：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　買方(以下簡稱乙方)：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的有關規定，甲、乙雙方本著自愿、公平、誠實信用和互惠互利的原則，經協商，就乙方向甲方購買廠房和使用配套場地達成如下協議，并共同遵守。

　　一、房產基本情況：

　　1、乙方購買甲方坐落在廠房。廠房建筑面積平方米以及并配套場地(按產權證及現圍墻權屬內)。甲方持有人民政府頒發的編號為號房屋產權證。

　　2、甲方持有人民政府頒發的編號為號土地使用權證。土地使用權限為年，自年月日到年月日止。土地使用權類型(性質)為出讓。土地面積平方米。

　　3、廠房區域四至為：按房地產權屬證標定。

　　二、廠房價格及稅費承擔：

　　1、廠房交易總價(含土地價格)人民幣萬元。

　　2、本次廠房交易所產生的稅費由甲乙雙方根據國家有關規定各自承擔。

　　3、因本次房產交易所發生的評估費用由甲方承擔。

　　三、付款方式及交易流程：

　　1、本合同簽訂10日內，乙方向甲方支付交易定金人民幣萬元。該定金在房產順利交易后折抵第一期購房款。

　　2、甲方在收到乙方定金后三日內，應到相關部門辦理評估和土地增值完稅證明，爭取二周內甲乙雙方共同前往房地產及土地交易登記機關共同辦理房產證及土地證的過戶變更手續。房產交易過程中由甲乙雙方根據國家規定各自繳納過戶所需的稅費。

　　3、在甲乙雙方辦理房產證和土地證過戶變更前，甲乙雙方應到甲方開戶的建設銀行相關部門辦理誠信支付擔保手續，相關費用由甲方承擔。

　　4、乙方在領取過戶變更后的房產證受理單后三日內，應向甲方支付第二期購房款人民幣萬元。乙方在領取完房產證和土地證后三日內，應向甲方支付第三期購房款萬元。

　　5、以上乙方付款以轉帳方式支付。甲方帳戶信息為：戶名：有限公司;開戶行： ;帳號：。甲方收到乙方各期付款時應向乙方開具相應收款票據。若甲方帳戶信息有變化，甲方應提前十日以書面形式告知乙方。

　　6、乙方若逾期付款應按銀行同期貸款利率向甲方支付逾期付款違約金，如乙方逾期超過二個月不付款，甲方有權單方終止合同，并沒收乙方繳納的定金;若已辦完過戶變更手續，則甲方有權追索乙方支付原合同價款萬元及另加100萬元違約金。若因甲方原因無法辦理土地證或房產證的過戶變更手續或未按期移交房產，屬甲方違約，甲方應無條件全額退還甲方已收乙方所有的購房款，還應雙倍返還乙方繳納的定金。但因在本合同簽訂后出現的政府原因(如規劃、征收或該區域過戶凍結等)或政府部門工作失誤造成不能過戶變更的，甲方僅需返還已收的購房款和定金(利息按照中國人民銀行同期貸款利率計算)，若產生已繳納的土地增值稅，則雙方各承擔50%的稅款。

　　四、其他規定：

　　1、甲方須保證在本合同簽訂時對出售的廠房及設備設施擁有合法的所有權，該房產或設備設施上不存在債務糾紛、對外租賃、抵押、質押或被司法機關凍結、查封等權利瑕疵。同時在本合同簽訂后，甲方保證未經乙方書面許可，不得向任何第三方出售、出租或在該房產上設置任何權利擔保。

　　2、除雙方另有約定外，廠房內現有的不可移動的設施、設備及配套在房產交付時應按現狀完好地移轉給乙方。

　　3、本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　4、因本合同履行產生的糾紛，應由雙方協商解決，協商不成應提交有管轄權的人民法院訴訟解決。

　　5、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，有關部門存檔兩份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同篇8

　　賣方：(以下簡稱甲方)買方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》，本著平等、自愿的原則，甲方將2臺南寧SC200/200施工升降機轉讓給乙方，雙方達成買賣協議如下:

　　一、設備價格、數量及金額：大寫(不含稅)：。

　　二、交付方式及付款結算：

　　1.交貨地點：甲方公司所在地。

　　2.運輸方式：乙方自行承擔吊車費、裝車費、車輛運輸費用。

　　3.本合同簽訂之日，賣方支付貨款總額的100%，計人民幣貳拾肆萬元，甲方收款后開具收款收據給乙方。乙方自行裝車查驗后無異議視為合格產品。

　　三、其他事項：

　　1.甲方提供設備隨機資料給乙方，買賣合同簽訂之日以前所涉及到事項由甲方負責承擔，買賣合同簽訂之日以后所涉及到事項由乙方負責承擔。

　　2.本合同經雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式貳份，賣方買方各執壹份。

　　賣方：買方:

　　代表人：代表人：

　　時間：時間：

買賣合同篇9

　　賣方：

　　買方：

　　買賣雙方就有關“ ”船的買賣事宜達成如下協議：

　　一、船舶

　　船名：

　　總噸：

　　船舶種類：

　　凈噸：

　　船籍：

　　總長：

　　船級：

　　型寬：

　　建造廠家：

　　型深：

　　建造年份：

　　載重量：

　　二、所有權

　　賣方確認擁有本合同下的“ ”船的全部產權。

　　三、船價

　　船價為。本合同結算貨幣為人民幣。

　　四、付款

　　雙方同意在合同簽訂后，立即辦理船舶交接手續，并由賣方向原船舶登記機關辦理船舶注銷完畢，所有船舶檔案移交給買方后，由買方將船款一次性支付給賣方。

　　五、看驗船

　　賣方應為買方安排看船。在不延誤船舶正常營運的前提下，賣方應盡可能為買方看驗船提供方便，并確定具體的看船時間和地點。賣方已于年月，為買方安排了看船時間。

　　六、船舶交接

　　船舶在地點進行交接。移交船舶期限：簽訂交接協議后賣方應及時將船舶移至交船地點。船舶按買方看驗船時的狀況移交，自然損耗除外。交船前，倘若船舶發生全損或推定全損，本合同自行解除，賣方應將買方已付款項全額如數退還;交船前，倘若船舶發生部分損害，賣方應將船舶恢復至買方看船時的狀況。買方應給賣方合理的恢復原狀的修理時間。

　　七、備件

　　船舶包括船上的備品、備件、工屬具由賣方按船舶現狀移交給買方。船上氣脹筏、救生浮具、救生衣及通導設備歸買方所有。

　　八、債務

　　在交船時，由賣方向買方提供提供擔保書，擔保該船在移交前沒有任何船舶優先權、船舶抵押權及其他隨船債務;并承諾，交船后若因該船移交前的隨船債務而發生糾紛導致的賠償、費用、開支等由賣方承擔。

　　九、費用判定

　　交船前，該船發生的各項費用由賣方承擔;交船后，該船發生的各項費用由買方承擔。在船舶進行交易時，費用有買方承擔。

　　十、登記

　　船舶移交后，賣方應向原船舶登記機關辦理船舶注銷登記;買方應辦理船舶所有權登記。登記費用各自承擔。

　　十一、買方違約責任

　　若買方未能按時支付定金，賣方有權解除合同。買方應承擔賣方因此遭受的損失和按年利率10%計算的全部損失費用的利息;在支付定金后，若買方決定不再購買該船，并拒絕支付船款，賣方有權沒收定金;若買方未能在船舶移交期限最后一日前按合同第四條的規定支付購船價款，賣方有權解除合同，定金及其利息歸賣方所有。若定金及其利息收不足以彌補賣方損失，買方還應賠償賣方因此遭受的損失費用。

　　甲方：乙方：日期：

【關于買賣合同模板匯總9篇】相關文章：