【實用】買賣合同匯編9篇

　　隨著法律知識的普及，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的買賣合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

買賣合同 篇1

　　甲方： (以下簡稱甲方) 身份證號：

　　乙方： (以下簡稱乙方) 身份證號：

　　一、乙方擁有木質船漁網捕撈許可證批準書功率 千瓦，船總長元整。

　　二、甲方擁有漁網工具指標批準書功率 千瓦，實價人民幣 元整。

　　三、乙方擁有木質船指標批準書功率 千瓦，船總長 米 壹艘與甲方對換現有的漁網工具指標批準書功率千瓦， 乙方補償甲方差價人民幣

　　四、乙方如沒有按合同定期付款，乙方向甲方所交定金全部取消。

　　五、協議簽訂前甲、乙雙方各自的債權、債務，由甲、乙雙方個人自 理，協議簽訂后具有法律效應，如有任何一方違約按國家合同法 處理。

　　六、未盡事宜必須由甲、乙雙方共同負責解決，本協議一式三份，雙 方各執一份，漁業主管部門收執一份。

　　甲方： 乙方：

　　簽訂日期： 年 月 日

買賣合同 篇2

　　根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方供應商品，達成如下協議：

　　一、商品的供應

　　1、甲方向乙方供應商品的品種、數量以甲、乙雙方簽字確認并蓋章的訂單為準。

　　2、甲方有新產品推出時，應第一時間推薦給乙方，以便共同創造商機。如乙方確定經營，將按乙方新商品入場程序辦理相關手續。

　　二、商品的質量

　　1、甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準，行業標準，沒有國家標準，行業標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。

　　2、在甲方每次向乙方供應商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質量標準進行約定。甲方在供應乙方商品的同時應當提交所供應商品合格證或質量保證書。

　　三、商品的價格

　　1、甲方向乙方供應的商品，除要執行國家訂價或國家指導價的，均由雙方協商訂價。

　　2、基于保護商業秘密的需要，甲方供應的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單為準，報價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。

　　3、甲乙雙方積極配合，維護所經營商品的市場零售價的相對穩定和統一。甲方向乙方供應的商品的價格不得高于甲方向乙方及乙方分支機構所在地的其他客戶所供應同等商品的最低批發價。

　　4、甲方在供貨價發生提價變動時，應提前三十天書面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可執行。否則，乙方仍按舊價和甲方進行結算，并允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。

　　四、商品的包裝方式

　　1、甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的方式，應當采取足以保護商品的包裝方式，保證商品安全、衛生地運抵乙方。

　　2、甲方商品包裝之標示應符合國家法律法規的規定，對于產地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質期、生產期、保質條件等必須有清晰的標示。

　　3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應乙方的商品貼上貨號、條碼、標簽。商品的包裝費用由甲方負擔。

　　五、供應商品的期限、地點、方式

　　1、乙方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向甲方采購貨品。

　　2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規定。

　　3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知后×日內未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改后的訂單交貨。

　　4、供貨的地點由具體的訂單指定。

　　5、甲方須保證在收到乙方訂單后，嚴格按照甲方指定的時段，在36小時內將商品送抵乙方配貨中心或指定的分店內。如缺貨應在乙方下訂單后6小時內通知乙方，并保證缺貨率不高于10%，否則乙方將考慮和甲方的合作，并保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。

　　6、供貨方式采用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。

　　7、甲方交貨時，應提供乙方的訂單復印本，并采用乙方規定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數量。

　　8、送貨的運費有甲方負責

　　六、檢驗的標準與方式

　　1、對于甲方供應的貨物，乙方在驗收時采用本協議第二條之標準做為質量檢驗標準。

　　2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。

　　七、供應商品的退貨

　　1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。

　　2、在保質期內，乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品，如發現甲方所供貨物有質量問題，乙方均可向甲方提出質量爭議，甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。

　　3、甲方同意為乙方更換保質期剩余兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)

　　4、甲方須協助乙方控制好庫存，加快周轉，保證乙方不斷貨。如乙方出現個別情況下的庫存過大或失控，甲方應積極配合乙方處理和退換。

　　5、甲方在應該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的'，乙方當已退貨處理，直接在應付貨款中扣除該批貨款，并在一個月后銷毀該批商品。

　　6、所有情況下的退貨運費有甲方負責

買賣合同 篇3

　　室 內 裝 飾 工 程

　　施 工 承 包 合 同 書

　　二零零九年八月

　　致力于設計行業

　　打造裝飾品牌

　　裝飾裝修工程施工合同

　　發包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設 計 師：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內容及做法

　�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認表及報價單）。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　　（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發包人提供部分材料（詳見報價說明）；

　�。�2）承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8％以內。

　　（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天；

　　開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。

　�。篲____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。

　　第二部分 施工圖紙

　　_______元，由發包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內）。

　　第三部分 發包人義務

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　第2條、提供施工期間的水源、電源；

　　第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續（物管等），并承擔相關費用；

　　第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分 承包人義務

　　第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見裝修工程變更單）。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管；

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第三條，所提供材料保證一年內不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更；

　�。�2）發包人同意工期順延的其他情況；

　　（3）發包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

　　第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，

　　認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第九部分 工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；

　　（3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統計決算__； （4）ICI漆工程完工 。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見工程驗收單）。

　　第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見工程結算單）。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次（處）嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價（根據附工程報價單）。

　　嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現3處以上滲漏；

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣（材料質量問題除外）；

　　墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2

　　以上的涂料表層脫落；

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落（材料質量問題除外）；

　　墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；

　　地磚、地板工程出現5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質量問題除外）； 木工工程出現開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質量問題除外）。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

　　第十一部分 違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　第十二部分 合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規定

　　第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午

　　_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　　（1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。

　　（2）保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修，并根據本協議的規定對發包人進行賠償；

　�。�3）保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　�。�4）本保修單在發包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。

　　發包人簽字：

　　承包人簽字（蓋章）：

買賣合同 篇4

　　售車方(甲方)：購車方(乙方)：

　　一、甲方將自己的摩托車一輛(牌號__，發動機號__，車架號__)轉讓給乙方，雙方達成成交金額為_x元(人民幣小寫￥)。

　　二、甲方應對該車手續及車輛的合法性負責(包括該車在__年5月7日前所發生的一切交通事故及經濟糾紛)。該車自交車之日起(時間__年5月7日起)所發生的交通事故及違法活動均由乙方負責，與甲方無關。

　　三、該車若須辦理過戶事宜，過戶費由乙方承擔，過戶時雙方應主動配合辦理車輛轉戶所需手續。該車自交車之日起，該車以后所需費用均由乙方負責購買(包括養路費、年審費及保險費)。

　　四、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽定協議時均對該車車身及發動機工作狀況表示認同。

　　五、該協議書一式兩份，雙方簽字生效，雙方不得違約，不得對成交金額提出異議，不退車及車款。

　　售車方(甲方)：購車方(乙方)：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　簽定時間：__年5月7日簽

買賣合同 篇5

　　合同編號 出賣人 簽訂地點

　　買受人 簽訂時間

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為加快發展農村經濟，保護合同交易雙方當事人的合法權益，確保農業種植增產增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經雙方協商，訂立本合同。

　　第一條：標的、數量及價款

　　標的名稱牌號商標生產單位規格 等級

　　計量單位數量單價 金 額 合計人民幣金額（大寫）： 小寫

　　第二條：質量標準；

　　第三條：出賣人對質量負責的內容及期限；

　　第四條：結算方式、時間及地點：；

　　第五條：標的物所有權自 時起轉移，買受人未履行全額支付價款義務的，標的物屬于 所有。

　　第六條：檢驗檢疫標準、方法，地點及期限

　　第七條：擔保方式：

　　第八條：違約責任：

　　第九條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商和調解不成的，按下列第 種方式解決；

　�。ㄒ唬┨峤� 仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向 人民法院提起訴訟。

　　第十條：本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章后生效；合同履行完畢后失效。

　　第十一條：雙方當事人需要約定的其他事項

　　出賣人 出賣人： 簽字

　　（蓋章）

　　住所地址：

　　法定代表人簽字 （蓋章）

　　居民身份證號碼：

　　開戶銀行：

　　銀行帳號：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　郵編：

　　買受人 買受人： 簽字

　　（蓋章）

　　居民身份證號碼：

　　住所地址：

　　聯系電話 ：

　　郵編：

買賣合同 篇6

　　上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李xx，董事長兼總經理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

　　法定代表人吳xx，董事長。

　　委托代理人安xx，xxx房地產開發有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　xx空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　xxx房地產公司在一審中答辯稱：xxx房地產公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。盡管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對于xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間，xxx房地產公司向xx空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關于xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。

　　xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有xx空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

買賣合同 篇7

　　車位買賣合同

　　出賣方（甲方）：

　　買受方（乙方）：

　　甲方將其所有的車位出賣于乙方，現雙方自愿達成如下協議共同遵守：

　　1、 甲方將位于 大唐智能花園 小區 號的車位賣于乙方。

　　2、 車位的具體情況：位置：

　　,四鄰: ，面積：

　　，產權方式為：

　　。

　　3、 甲方出賣車位的價格為：人民幣 元，大寫 元乙方于本合同簽訂后一次性支付甲方。

　　4、 自本合同簽訂之日起，該車位的所有權歸乙方所有，甲方將該車位及所有手續交付乙方，并且提供身份證件、產權來源等相關證件由甲乙雙方會同物業辦理相關手續。

　　5、 甲方保證買賣車位合法，不存在抵押等債務糾紛，否則視為甲方存在欺詐行為，應當承擔雙倍返還的法律責任。

　　6、 在車位轉移前產生的相關費用由甲方承擔，轉移后產生的費用由乙方承擔。

　　7、 甲乙雙方都應嚴格遵守本合同約定，履行義務，乙方延遲付款，應承擔應付款項每日千分之三的違約金；甲方延遲交付車庫將承擔車庫價格每日千分之三的違約金。

　　8、 其它未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

　　9、本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方友好協商解決如協商不成甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

　　10、 本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字后生效。

　　11、合同附件：車位平面圖

　　甲方（簽字蓋章）：

　　物業單位（簽字蓋章）：

　　日期：

　　年 月 乙方（簽字蓋章）：

　　日

買賣合同 篇8

　　甲方：身份證號：

　　乙方：身份證號：

　　1、甲方愿將車型一輛，賣給乙方牌照號：車架號：發動機號：車身色，注冊登記日期本車手續機動車登記證書，附加完稅證明，使用性質，保險種類有效期至價格：人民幣大寫。

　　2、此車自年月日成交后，如發生效通事故和發動機及機械損壞等均與甲方無關。此協議成交即日起，如若一方違約須賠償對方車總價值百分之二十的違約金。

　　3、過戶、轉籍手續由甲方負責提供，手續發生問題由甲方負責，過戶費用由方負責。

　　4、本車自交接之日起，以前所有的債權、費用、違章、事故由甲方承擔，以后所有的、費用、違章、事故由乙方承擔。

　　5、本協議一式兩份，買賣雙方各執一份。協議內未盡事宜雙方協商解決。

　　備注：

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　電話：電話：

　　合同簽定地點：合同簽定地點

買賣合同 篇9

　　買方： (以下簡稱甲方)

　　賣方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：

　　第一條：甲方購買乙方的機動車一輛：

　　車號： 顏色：

　　產地： 型號：

　　發動機號碼： (拓印粘貼)

　　底盤 號碼： (拓印粘貼)

　　第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。

　　第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金 萬元，三日內再支付第一筆車款現金 萬元;其余部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。

　　第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。

　　第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。

　　第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

　　第七條： 乙方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。

　　第八條：甲方若違反本合同，定金不予退還。

　　第九條：乙方若違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。

　　第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方(授權簽字人)： 乙方(授權簽字人)：

　　住址： 住址：

　　證件號碼： 證件號碼：

　　年 月 日 年 月 日

【【實用】買賣合同匯編9篇】相關文章：

【實用】買賣合同匯編七篇01-06

【實用】買賣合同模板匯編五篇01-01

實用的買賣合同模板匯編6篇01-05

實用的買賣合同模板匯編5篇12-27

【實用】買賣合同范文匯編8篇12-20

【實用】買賣合同范文匯編六篇12-03

實用的買賣合同模板匯編八篇11-20

【實用】買賣合同范文匯編八篇11-20

實用的買賣合同范文匯編八篇01-08

實用的汽車買賣合同匯編十篇01-03