加工承攬合同

時間：2024-07-20 10:30:16 秀雯合作開發(fā)合同我要投稿

加工承攬合同（通用10篇）

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的幫助越來越大，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的加工承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

加工承攬合同（通用10篇）

　　加工承攬合同 1

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的.零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　加工承攬合同 2

　　甲方:（委托方）_________

　　乙方:（承攬方）_________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。

　　以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜）

　　6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的`違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：___

　　蓋章：___

　　簽約人：___

　　職務(wù)：___

　　電話號碼：___

　　已方：___

　　蓋章:___

　　簽約人：___

　　職務(wù)：___

　　電話號碼：___

　　時間：___年___月___日

　　加工承攬合同 3

　　簽訂地點：_____

　　簽訂時間：_____

　　定作方（甲方）：__________

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：_____

　　2、項目地點：_____

　　二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

　　序號_____貨物名稱_____規(guī)格_____數(shù)量_____單價：_____元/m2備注

　　1鋼質(zhì)防火門甲級

　　2乙級

　　3丙級

　　合計：_____（樘）㎡×_____元/㎡=_____元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：_____（不含稅）

　　注：防火門采用1.2毫米厚的`鋼質(zhì)框板和0.8毫米厚的鋼質(zhì)扇板制成，內(nèi)部填充珍珠巖模壓板，確保其具有良好的防火性能。門面經(jīng)過靜電噴涂處理，表面光滑堅固，顏色鮮艷耐用。門板為平整設(shè)計，整體外觀簡潔大方。根據(jù)實際需要，按照實際數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。

　　三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。

　　四、交貨地點：工地現(xiàn)場。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955—20__。

　　2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，首次支付貨款的_____%作為預(yù)付款，待貨物全部交付后再支付總貨款的_____%。貨物安裝完成后，支付剩余總價的_____％，剩下的_____％作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后結(jié)清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　　1、本產(chǎn)品質(zhì)保期為自合同簽訂之日起計算，為期十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，如出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，乙方將承擔(dān)免費維修責(zé)任。質(zhì)保期屆滿后，我們將提供終身售后服務(wù)，僅收取材料成本費用。

　　九、違約責(zé)任

　　1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、爭議的解決方式

　　雙方如在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟解決。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執(zhí)有份，乙方執(zhí)有份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　加工承攬合同 4

　　委托方：

　　承接方：

　　雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，自覺遵守《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等相關(guān)法律法規(guī)，共同遵循誠實信用原則。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1、項目(制作)：________

　　2、廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：________

　　3、發(fā)布地點或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規(guī)格或材料：________

　　6、刊播次數(shù)、起止日期及時間：________

　　第二條：費用及支付方法

　　1、費用

　　本次活動總金額為________。(大寫________元整)

　　2、結(jié)算方式和期限：________

　　第三條：驗收方式及時間：____________

　　第四條：違約責(zé)任

　　1、委托方有權(quán)中途終止合同，承攬方需支付未履行部分廣告費總額的10%作為違約金。若承攬方逾期支付廣告費用，每延遲一天需支付所欠款項的1%作為違約金。

　　2、若承攬方未能按合同約定完成工作，應(yīng)向委托方支付未履行部分廣告費的`10%作為違約金。若未能按時完成合同義務(wù)，每逾期一天，應(yīng)支付所欠款項的1%作為違約金。

　　3、其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　合同糾紛發(fā)生后，雙方未能達(dá)成一致意見，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，將按照第(2)項的規(guī)定處理。

　　1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機關(guān)申請仲裁;

　　2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱：(蓋章)單位名稱：(蓋章)

　　地址：_______ 地址：______________

　　委托代理人： _______委托代理人：_______

　　電話：_______ 電話：_______

　　日期：____年_____月_____日日期：____年_____月_____日

　　加工承攬合同 5

　　定作方：__________________________(以下簡稱甲方)

　　承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)

　　風(fēng)險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務(wù)。在這里需要注意的是合同訂立之前應(yīng)確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內(nèi)容轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進(jìn)行討論。通常情況下，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同!

　　依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達(dá)成一致，同意訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期_______年____月____日。

　　二、加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復(fù)，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。

　　上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、材料等的要求，經(jīng)雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變。

　　三、重量結(jié)算依據(jù)：

　　根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。

　　四、甲方工作：

　　1、合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。

　　2、合同簽訂時，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進(jìn)度(月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、甲方需在每月25日前向乙方提供次月本工程所需成型鋼筋的配筋單，如有特殊情況需要補充，則須提前3天通知乙方，并且補充數(shù)量不得超過30噸。配筋單上的目錄應(yīng)注明成型鋼筋起止編號以及使用部位，同時每張配筋單上都需由甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章方可生效。簽字人的字體樣本將附后。

　　4、乙方在進(jìn)行成型鋼筋加工制作過程中，應(yīng)保證加工質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查，乙方應(yīng)積極配合并提供必要的協(xié)助。

　　5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。

　　6、成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。

　　7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。

　　五、乙方工作：

　　1、合同簽訂時，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項目施工進(jìn)度。

　　2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應(yīng)認(rèn)真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識別時，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時內(nèi)書面確認(rèn)，否則免除乙方的供貨責(zé)任。

　　3、乙方所使用的.鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。

　　5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標(biāo)牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。

　　六、設(shè)計變更：

　　1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標(biāo)注“急配”字樣及需用時間(供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。

　　2、設(shè)計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔(dān)。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須采用符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料，包括低碳鋼熱軋圓盤條、鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋和鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋。所有材料均需符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB701-20____、GB13013-20____和GB1499-20____的相關(guān)規(guī)定。

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204-20____中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-20____的規(guī)定。

　　3、直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-20____中的規(guī)定。

　　八、鋼筋原材復(fù)試及資料：

　　1、在使用鋼筋原材料之前，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行取樣和送檢工作，并委托已經(jīng)通過北京市建委審核且具備見證試驗資質(zhì)的檢測中心進(jìn)行檢驗。

　　2、根據(jù)《上海市建筑工程施工試驗實行見證取樣和送檢制度的規(guī)定》，當(dāng)甲方及監(jiān)理單位需要進(jìn)行見證取樣時，應(yīng)提前向乙方發(fā)出正式書面通知。乙方需積極響應(yīng)并協(xié)助完成取樣工作，相應(yīng)的檢測機構(gòu)及費用由甲方承擔(dān)。

　　3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20____規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗報告。

　　九、合同價款及付款方式：

　　1、合同價款：

　　(1)本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價)。

　　(2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加____________元/噸。

　　(3) 鋼筋機械連接頭____元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護(hù)帽)，按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。

　　(4) 鋼筋原材料復(fù)試費用按照《半成品出廠合格證》實際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。

　　(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整，其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達(dá)甲方。

　　(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。

　　(7) 驗貨地點：__________________________

　　承攬方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進(jìn)行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前，應(yīng)當(dāng)對一切風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責(zé)任，不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負(fù)有全部責(zé)任，而且對由于不可抗力原因造成標(biāo)的物毀損或滅失的風(fēng)險。

　　2、付款方式：

　　(1) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%，余款20%月末前結(jié)清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。

　　(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。

　　(3) 原材料復(fù)試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn)，在月末前結(jié)清。

　　(4) 本合同總價款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。

　　十、違約責(zé)任：

　　1、如果乙方提供的產(chǎn)品與本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等不符，甲方有權(quán)退貨并要求乙方承擔(dān)全部裝卸和運輸費用。

　　2、如果在合同執(zhí)行期間，鋼廠市場價格發(fā)生變化，根據(jù)合同第九章(5)條規(guī)定，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)書面通知甲方調(diào)整價格并簽訂補充協(xié)議。如果甲方未能及時確認(rèn)或簽訂補充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。

　　3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達(dá)，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。

　　4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進(jìn)行，所造成的工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)，同時工期順延。

　　5、甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。

　　6、如果乙方未能按照計劃工期將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方有權(quán)扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。具體扣除金額按照當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以一定比例進(jìn)行計算。

　　十一、爭議：

　　本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、在本合同簽訂之前，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)互相提供其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件、企業(yè)法人代碼的復(fù)印件、資質(zhì)證書的復(fù)印件、法人授權(quán)委托書的原件以及工程項目施工合同的原件等相關(guān)法律文件，并明確相關(guān)文件的使用授權(quán)范圍。

　　2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時，雙方應(yīng)另行協(xié)商。

　　3、合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。

　　本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)：

　　甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：_________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：_________________

　　聯(lián)系電話：__________________ 聯(lián)系電話：___________________

　　公司地址：____________________ 公司地址：_____________________

　　簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________

　　簽訂地點：_____________________

　　加工承攬合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標(biāo)的、數(shù)量、價款

　　二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等

　　三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔(dān)由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

　　四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為。

　　五、運輸方式及到達(dá)站(港)和費用承擔(dān)：運輸費用由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的60%，余款完工10日內(nèi)付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔(dān)3‰滯納金。

　　七、電力塔制作安裝工期為20 天。

　　八、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。

　　九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時，原合同不得變更。

　　十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的.由甲方承擔(dān)的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。

　　十一、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時，違約方承擔(dān)10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

　　十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信，否則甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　十三、其它未盡事宜。

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　______年______月_______日

　　加工承攬合同 7

　　承攬人______________________，以下簡稱甲方；

　　定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；

　　第二條我們將按照加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)協(xié)商確定，并在雙方代表的見證下進(jìn)行封存。如有需要，可以在封簽上標(biāo)注相關(guān)信息以作為后續(xù)檢驗的依據(jù)。

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)；

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料；

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

　　第六條加工費結(jié)算辦法與時間；

　　乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；

　　第八條甲方的違約責(zé)任：

　　1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；仍不符合合同規(guī)定，乙方有權(quán)拒收。

　　2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的`，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4、如果甲方未能按時交付定制物品，則應(yīng)向乙方支付違約金。每一天的逾期，甲方需支付逾期交付部分總價值的________‰作為違約金。

　　5、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任：

　　1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3、若乙方未按照合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，導(dǎo)致甲方停工待料，除非交付定作物的日期被順延，否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而產(chǎn)生的損失。

　　4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6、乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十條不可抗力：

　　如果由于不可抗力的原因而導(dǎo)致在合同規(guī)定的期限內(nèi)的訂購物品或原材料毀損或喪失，甲方將被免除違約責(zé)任，但甲方應(yīng)該采取積極措施盡量減少損失。如果不可抗力的喪失發(fā)生在合同規(guī)定期限之外，則甲方不能被免除責(zé)任。如果由于乙方遲遲未接收或無故拒絕接收而導(dǎo)致的喪失，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條在合同履行中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。如果經(jīng)過充分協(xié)商仍無法妥善解決，任何一方均可向合同管理機構(gòu)申請調(diào)解、仲裁或向人民法院提起訴訟。若需要公證，則可向辦理合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解。

　　本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

　　定作人：__________

　　承攬人：_______________

　　____________年_______月_____日

　　加工承攬合同 8

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，為了明確乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜的具體內(nèi)容和責(zé)任，特簽訂本加工承攬協(xié)議，以便雙方共同遵守：

　　一、乙方承諾負(fù)責(zé)對甲方場所進(jìn)行衛(wèi)生保潔工作，具體包括但不限于：

　　1、日常清潔區(qū)域：

　　2、定期保潔區(qū)域：

　　3、垃圾區(qū)域：

　　二、乙方應(yīng)確保保潔標(biāo)準(zhǔn)符合甲方的要求。一旦甲方提出相關(guān)意見，乙方應(yīng)立即采取措施進(jìn)行改正，直至符合甲方的要求。

　　三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天上午九點之前完成甲方指定的所有清潔工作，并確保清潔標(biāo)準(zhǔn)符合甲方的要求。如果清潔工作未達(dá)到要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。

　　四、乙方應(yīng)保持身體健康、誠實守信，并勤勉工作。乙方需嚴(yán)格遵守操作規(guī)范和清潔標(biāo)準(zhǔn)，確保工作質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、乙方在提供保潔服務(wù)的過程中，應(yīng)當(dāng)遵守甲方的相關(guān)規(guī)定和要求，服從甲方的'安排和指揮，確保不影響甲方的正常經(jīng)營秩序。

　　六、保潔加工承攬費用為500元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：

　　七、本合同為加工承攬合同，乙方將負(fù)責(zé)提供保潔服務(wù)并對保潔成果負(fù)責(zé)。在保潔期間，如因乙方的行為導(dǎo)致甲方或任何第三方遭受損失，乙方應(yīng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、乙方在提供保潔服務(wù)時，務(wù)必注意自身安全。如因乙方原因?qū)е乱曳绞軅驌p害，應(yīng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

　　九、甲方在保潔工作中未能達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)乙方兩次書面通知要求改進(jìn)，仍未能達(dá)標(biāo)的，乙方有權(quán)按月加工承攬費的10%扣除違約金。若甲方拒絕改進(jìn)的，乙方有權(quán)解除合同，并無需向甲方支付任何費用。

　　十、雙方協(xié)商一致，對于本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)當(dāng)簽訂書面補充協(xié)議加以解決，該書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　十一、雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生的任何爭議和糾紛，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方同意提交甲方所在地人民法院解決。

　　十二、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　____________年_______月_____日

　　加工承攬合同 9

　　定做方：

　　承攬方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。

　　1）主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準(zhǔn)）。

　　2、甲方在本合同簽訂日向乙方支付定金人民幣___________元整（大寫：______________________元），作為保證合同履行的承諾。最后一次提貨時，該定金可以抵充貨款。如果甲方的定金未能當(dāng)日到達(dá)乙方公司賬戶，本合同將無效。

　　3、付款方式：根據(jù)合同約定和甲方圖紙制作，成品按理論重量計算后結(jié)算（可通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。在最后一次提貨前，乙方需一次性支付剩余的費用，否則將無法提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方應(yīng)遵循國家現(xiàn)行的鋼結(jié)構(gòu)制作及驗收規(guī)范（即《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx》），認(rèn)真加工制作，確保所有構(gòu)件的質(zhì)量符合相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。

　　2、乙方應(yīng)向甲方提供符合國家相關(guān)質(zhì)量要求的原材料，并出具原材料質(zhì)量保證書和合格證，確保質(zhì)量和厚度偏差均符合要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi) 提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、在加工制作過程中，甲方應(yīng)及時回復(fù)乙方的疑問，并提供修改變更通知。若甲方未能及時解答疑問或提供通知，造成工期延誤的，應(yīng)按實際情況順延工期。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。

　　七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　____________年_______月_____日

　　加工承攬合同 10

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規(guī)格、型號

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　價款或酬金___元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1.若承攬方未能交付定制商品或未能完成工作，應(yīng)支付違約金，金額為未能交付定制商品或未能完成工作部分價款總額的___％或酬金總額的____％。

　　根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的規(guī)定，若發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的.法律責(zé)任。對于違約方未按約定時間交付貨物或者提供服務(wù)的行為，應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議約定或者按照雙方協(xié)商的方式進(jìn)行賠償或補償。對于其他違約行為，根據(jù)具體情況可以采取協(xié)商解決、仲裁等方式進(jìn)行處理。

　　2.定作方的違約責(zé)任：如需中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，應(yīng)賠償承攬方因此造成的損失。若中途廢止協(xié)議，若承攬方提供原材料，則應(yīng)支付未履行部分價款總值的30%作為違約金；若承攬方未提供原材料，則應(yīng)支付承攬方未履行部分酬金的50%作為違約金。

　　違約行為包括但不限于未按約定時間完成加工、未達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、擅自泄露商業(yè)機密等行為。根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的規(guī)定，對于其他違約行為，將依法進(jìn)行處理。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并以書面形式確認(rèn)。

　　九、本協(xié)議執(zhí)行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)當(dāng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均可向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院提起訴訟。

　　十、本協(xié)議一式三份，正本雙方各執(zhí)一份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽署之日起至________年________月________日止。

　　十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________